Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2018 № 23-п

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 23.01.2018 № 23-п

 

г. Новосибирск

 

Утратило силу - ПостановлениеПравительства

Новосибирской области от15.10.2019 г. № 402-п

 

О внесении изменений в отдельные постановления

Правительства Новосибирской области

 

 

Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести впостановление Правительства Новосибирской области от31.03.2014 № 126-п «Об утверждении типовых контрактов, типовых условийконтрактов для обеспечения нужд Новосибирской области» следующие изменения:

1) пункт 1изложить в следующей редакции:

«1. Утвердитьприлагаемые:

Типовые условия контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области;

Типовой контракт на поставку товаров для обеспечения нужд Новосибирскойобласти;

Типовой контракт на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирскойобласти;

Типовой контракт на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирскойобласти;

Типовой контракт на выполнение работ по строительствуобъекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирскойобласти;

Типовойконтракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги;

Типовойконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги;

Типовойконтракт на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильнойдороги;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на поставку товаровдля обеспечения нужд Новосибирской области;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работдля обеспечения нужд Новосибирской области;

Методические рекомендации по составлению проекта контракта на оказание услугдля обеспечения нужд Новосибирской области;

Методические рекомендациипо составлению проекта контракта на выполнение работ по строительствуобъекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области;

Методическиерекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работ поремонту автомобильной дороги;

Методическиерекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работ покапитальному ремонту автомобильной дороги;

Методическиерекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работ построительству (реконструкции) автомобильной дороги.»;

2) раздел 7Типового контракта на поставку товаров для обеспечения нужд Новосибирскойобласти изложить в следующей редакции:

 

«7. ОтветственностьСторон

 

7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек(штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии сПравилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащегоисполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (заисключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаяхнеисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек(штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой)действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждыйдень просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начинаясо дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срокаисполнения обязательства.

7.3. За каждыйфакт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заисключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой вследующем порядке:

1000 рублей, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

10000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно);

100000 рублей, еслицена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случаепросрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийногообязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаяхнеисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплатенеустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется закаждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренногоКонтрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренныхКонтрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Вариант I :

7.5. За каждый факт неисполненияили ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числегарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;

5 процентов ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн.рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн.рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн.рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд.рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд.рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд.рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд.рублей,

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

Вариант II :

7.5. За каждый факт неисполненияили ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числегарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3млн. рублей;

2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн.рублей до 20 млн. рублей (включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

7.6. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) ввиде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

10000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно);

100000 рублей, еслицена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с инымучастником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившимнаиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафарассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключениемпросрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы,определяемой в следующем порядке:

10 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до50 млн. рублей (включительно);

1 процентначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

7.8. Общая сумманачисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащееисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не можетпревышать цену Контракта.

Общая сумма начисленнойнеустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержаниесуммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящегоКонтракта.

7.10. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполненияобязательств по Контракту.

7.11. Сторонаосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чтонеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренногоКонтрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы,а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.),действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственнойвласти и управления и т.п.), подтвержденных в установленномзаконодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательствпо Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действияэтих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли наисполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не всостоянии предвидеть и предотвратить.»;

3) в Типовом контракте навыполнение работ для обеспечения нужд Новосибирской области:

а) абзац первый пункта 2.4 (Вариант II . Оплата по этапам) изложить вследующей редакции:

«2.4. Оплатавыполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счетПодрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполненияКонтракта производится Заказчиком в срок не более _______(_____________________) _______ дней с даты подписания Заказчиком акта приемкивыполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 кКонтракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленныхПодрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий пообъему и качеству выполненных Работ.».

б) раздел 7 изложить в следующейредакции:

 

«7. ОтветственностьСторон

 

7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствиис законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек(штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии сПравилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащегоисполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (заисключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаяхнеисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек(штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой)действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый деньпросрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная содня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполненияобязательства.

7.3. За каждыйфакт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключениемпросрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, еслицена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

10000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно);

100000 рублей, еслицена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполненияПодрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения илиненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется закаждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренногоКонтрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренныхКонтрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Вариант I :

7.5. За каждый факт неисполненияили ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числегарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;

5 процентов ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта(этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн.рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн.рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд.рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд.рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд.рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд.рублей,

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

Вариант II :

7.5. За каждый факт неисполненияили ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числегарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;

2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн.рублей до 20 млн. рублей (включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

7.6. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размерштрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в видефиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

10000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно);

100000 рублей, еслицена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с инымучастником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе),предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафарассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочкиисполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы,определяемой в следующем порядке:

10 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

1 процентначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

7.8. Общая сумманачисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащееисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не можетпревышать цену Контракта.

Общая сумма начисленнойнеустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержаниесуммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящегоКонтракта.

7.10. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполненияобязательств по Контракту.

7.11. Сторонаосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чтонеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренногоКонтрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы,а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.),действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органовгосударственной власти и управления и т.п.), подтвержденных вустановленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнениюобязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, навремя действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственноповлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторонабыла не в состоянии предвидеть и предотвратить.»;

4) в Типовом контракте на оказаниеуслуг для обеспечения нужд Новосибирской области:

а) абзац первый пункта 2.4 (Вариант II . Оплата по этапам) изложить вследующей редакции:

«2.4. Оплатаоказанных по Контракту Услуг осуществляется Заказчиком на расчетный счетИсполнителя, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапаисполнения Контракта производится Заказчиком в срок не более _______(_____________________) _______ дней с даты подписания Заказчиком акта приемкиоказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 кКонтракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленныхИсполнителем счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий пообъему и качеству оказанных Услуг.».

б) раздел 7 изложить в следующейредакции:

 

«7. ОтветственностьСторон

 

7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек(штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии сПравилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащегоисполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (заисключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаяхнеисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек(штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой)действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый деньпросрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная содня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполненияобязательства.

7.3. За каждыйфакт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключениемпросрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующемпорядке:

1000 рублей, еслицена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, еслицена Контракта составляет от 3 млн. рублей до50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, еслицена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполненияИсполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения илиненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется закаждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренногоКонтрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренныхКонтрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Вариант I :

7.5. За каждый факт неисполненияили ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числегарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;

5 процентов ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн.рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн.рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн.рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд.рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд.рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд.рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд.рублей,

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

Вариант II :

7.5. За каждый факт неисполненияили ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числегарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;

2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн.рублей до 20 млн. рублей (включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

7.6. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размерштрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в видефиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

10000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, еслицена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с инымучастником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе),предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафарассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочкиисполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы,определяемой в следующем порядке:

10 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

1 процентначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

7.8. Общая сумманачисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащееисполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не можетпревышать цену Контракта.

Общая сумма начисленнойнеустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытковв доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммынеустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленногоИсполнителем в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполненияобязательств по Контракту.

7.11. Сторонаосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чтонеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренногоКонтрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы,а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.),действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органовгосударственной власти и управления и т.п.), подтвержденных вустановленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнениюобязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, навремя действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственноповлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторонабыла не в состоянии предвидеть и предотвратить.»;

5) в Типовом контракте навыполнение работ по строительству объекта капитального строительства дляобеспечения нужд Новосибирской области:

а) в пункте 2.4 (Вариант I )и в пункте 2.4 (Вариант II )слова «акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме(приложение № 2 к Контракту).» заменить словами «акта приемки этапастроительства объекта (приложение № 4 к Контракту).»;

б) раздел 7 изложить в следующейредакции:

 

«7. ОтветственностьСторон

 

7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек(штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии сПравилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащегоисполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (заисключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаяхнеисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек(штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой)действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждыйдень просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начинаясо дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срокаисполнения обязательства.

7.3. За каждыйфакт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заисключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размерштрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующемпорядке:

1000 рублей, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

10000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно);

100000 рублей, еслицена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполненияПодрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения илиненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется закаждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренногоКонтрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренныхКонтрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Вариант I :

7.5. За каждый факт неисполненияили ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числегарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафаустанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;

5 процентов ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн.рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн.рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн.рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд.рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд.рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд.рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд.рублей,

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

Вариант II :

7.5. Штрафы начисляются занеисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчикомобязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренныхКонтрактом.

За каждый фактнеисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (втом числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размерштрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующемпорядке:

3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.рублей;

2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн.рублей до 10 млн. рублей (включительно);

1 процент ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн.рублей до 20 млн. рублей (включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

7.6. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размерштрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в видефиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, еслицена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с инымучастником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе),предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафарассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочкиисполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы,определяемой в следующем порядке:

10 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

1 процентначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

7.8. Общая сумманачисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащееисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не можетпревышать цену Контракта.

Общая сумма начисленнойнеустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержаниесуммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящегоКонтракта.

7.10. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполненияобязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается отуплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошлопо вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайныхи непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природныхявлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективныхвнешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти иуправления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательствомпорядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту,которые возникли после заключения Контракта, на время действия этихобстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнениеСтороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состояниипредвидеть и предотвратить.»;

в) дополнить приложением № 6 кКонтракту в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

6) раздел 7 Методическихрекомендаций по составлению проекта контракта на поставку товаров дляобеспечения нужд Новосибирской области изложить в следующей редакции:

 

«Раздел7. «Ответственность Сторон»

 

В соответствии сЗаконом о контрактной системе в проектах Контрактов должна быть предусмотренаобязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или)ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней)определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения илиненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательствзаказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017№ 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, еслиКонтракт заключается по результатам определения Поставщика в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При установленииобязанности, предусмотренной пунктом 5.4.11, в Контракт должно бытьвключено условие об ответственности Поставщика за непредставление информации,указанной в пункте 5.4.11 Контракта, в форме взыскания с Поставщика пени вразмере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждыйдень просрочки исполнения такого обязательства.

При установленииобязанности, предусмотренной пунктом 5.4.12, в Контракт также должнобыть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственностиПоставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контрактасоисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентовобъема такого привлечения, установленного Контрактом.»;

7) в Методических рекомендациях посоставлению проекта контракта на выполнение работ для обеспечения нуждНовосибирской области:

а) пункт 2.4(Вариант III. Оплата по этапам с авансом) изложить в следующейредакции:

«2.4. Оплата по Контрактупроизводится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик производит выплатуавансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в Контракте, вразмере _____% (_____ процентов) от цены Контракта в течение ______(__________) рабочих дней со дня заключения Контракта.

2.4.2. Оплата выполненных поКонтракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика,указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контрактапроизводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, всрок не более ________ (_____________) _________ дней с даты подписанияЗаказчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме(приложение № 2 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основаниипредставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчикапретензий по объему и качеству выполненных Работ.

Сумма оплаченного аванса учитываетсяЗаказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые работы путемвычета суммы оплаченного аванса пропорционально стоимости принятых работ.

Обязательство Заказчика по оплатеКонтракта считается исполненным с момента списания денежных средств вразмере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного вКонтракте.»;

б) раздел 7 изложить в следующейредакции:

 

«Раздел 7.«Ответственность Сторон»

 

В соответствии сЗаконом о контрактной системе в проектах Контрактов должна быть предусмотренаобязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или)ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней)определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения илиненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательствзаказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017№ 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, еслиКонтракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствиис пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При установленииобязанности, предусмотренной пунктом 5.4.12, в Контракт должно бытьвключено условие об ответственности Подрядчика за непредставление информации,указанной в пункте 5.4.12 Контракта, в форме взыскания с Подрядчика пени вразмере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислениюза каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

При установленииобязанности, предусмотренной пунктом 5.4.14, в Контракт также должнобыть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственностиПодрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контрактасубподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентовобъема такого привлечения, установленного Контрактом.»;

8) в Методических рекомендациях посоставлению проекта контракта на оказание услуг для обеспечения нуждНовосибирской области:

а) пункт 2.4(Вариант III. Оплата по этапам с авансом) изложить в следующейредакции:

«2.4. Оплата поКонтракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчикпроизводит выплату авансового платежа Исполнителю на расчетный счет,указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) от цены Контракта втечение ______ (__________) рабочих дней со дня заключения Контракта.

2.4.2. Оплатаоказанных по Контракту Услуг осуществляется Заказчиком на расчетный счетИсполнителя, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапаисполнения Контракта производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика,указанный в Контракте, в срок не более _______ (_____________________) _______дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг, оформленного поприлагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчикапретензий по объему и качеству оказанных Услуг и представлении счета,счета-фактуры.

Сумма оплаченного аванса учитываетсяЗаказчиком при промежуточных расчетах за оказанные и принятые услуги путемвычета суммы оплаченного аванса пропорционально стоимости принятых услуг.

Обязательство Заказчикапо оплате Контракта считается исполненным с момента списания денежных средств вразмере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного вКонтракте.»;

б) раздел 7 изложить в следующейредакции:

 

«Раздел 7. «ОтветственностьСторон»

 

В соответствии сЗаконом о контрактной системе в проектах Контрактов должна быть предусмотренаобязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или)ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней)определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения илиненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательствзаказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017№ 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, еслиКонтракт заключается по результатам определения Исполнителя в соответствиис пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При установленииобязанности, предусмотренной пунктом 5.4.12, в Контракт должно бытьвключено условие об ответственности Исполнителя за непредставление информации,указанной в пункте 5.4.12 Контракта, в форме взыскания с Исполнителя пени вразмере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислениюза каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

При установленииобязанности, предусмотренной пунктом 5.4.13, в Контракт также должнобыть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственностиПодрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контрактасубподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентовобъема такого привлечения, установленного Контрактом.»;

9) раздел 7 Методическихрекомендаций по составлению проекта контракта на выполнение работ построительству объекта капитального строительства для обеспечения нуждНовосибирской области изложить в следующей редакции:

 

«Раздел 7.«Ответственность Сторон»

 

В соответствии сЗаконом о контрактной системе в проекте Контракта должна быть предусмотренаобязанность Заказчика применять штрафные санкции за просрочку и (или)ненадлежащее исполнение обязательств, размер неустоек (штрафов, пеней)определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения илиненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательствзаказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017№ 1042.

Вариант II пункта 7.5 должен включаться Заказчиками в проект Контракта в случае, еслиКонтракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствиис пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

При установленииобязанности, предусмотренной пунктом 5.4.23, в Контракт должно бытьвключено условие об ответственности Подрядчика за непредставление информации,указанной в пункте 5.4.23 Контракта, в форме взыскания с Подрядчика пени в размере1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенногоПодрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый деньпросрочки исполнения такого обязательства.

При установленииобязанности, предусмотренной пунктом 5.4.25, в Контракт также должнобыть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственностиПодрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиковиз числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированныхнекоммерческих организаций в виде штрафа в размере 5 процентов объематакого привлечения, установленного Контрактом.

При выполнении работ, предусмотренныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570«Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектовкапитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельнобез привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственномуи (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определенияразмера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного контрактом», в Контракт должно быть включено условие обответственности Подрядчика в следующей редакции:

«За ненадлежащееисполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ построительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые онобязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своихобязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентовстоимости указанных работ.»;

10) дополнитьпостановление Типовым контрактом на выполнение работпо капитальному ремонту автомобильной дороги, Типовым контрактомна выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, Типовым контрактомна выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги,Методическими рекомендациями по составлению проекта контрактана выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги,Методическими рекомендациями по составлению проекта контрактана выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, Методическимирекомендациями по составлению проекта контракта на выполнение работпо строительству (реконструкции) автомобильной дороги согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановлениеПравительства Новосибирской области от26.09.2017 № 364-п «О внесении изменений в постановление ПравительстваНовосибирской области от 31.03.2014 № 126-п» следующее изменение:

абзац «д» подпункта 4 пункта 1исключить.

3. Государственномуказенному учреждению Новосибирской области «Управление контрактной системы»(Литвинов А.Ю.) разместить типовые контракты и методические рекомендациипо составлению проектов контрактов в государственной информационной системе всфере закупок Новосибирской области с учетом изменений, внесенных настоящимпостановлением.

 

 

 

Временноисполняющий обязанности

ГубернатораНовосибирскойобласти                                    А.А. Травников

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 23.01.2018 № 23-п

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Контракту

№ _____от «__» ______20_ г.

 

 

Дополнительное соглашение

 

г.____________                                                        «___»__________20__ г.

 

__________________,именуем___ в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд Новосибирской области,в лице _________________________________, действующ____ на основании________________________, с одной стороны, и__________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны,вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,в соответствии с разделом 5.1 Контракта по предложению Подрядчиказаключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить самостоятельнобез привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту от ___.___. 20___г. №___ следующие виды и объемы работ <1> :

 

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество	Сметная стоимость (рублей) с учетом результатов закупки
1
2
3
1
2
3
Итого в соответствии со сметной стоимостью (рублей)
Цена контракта (рублей)
Объем работ, выполняемый Подрядчиком самостоятельно (%)

 

<1> Всоответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства РоссийскойФедерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работпо строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которыеподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лицк исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальномуконтрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного контрактом» конкретные виды и объемы работ из числа видов иобъемов работ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 указанногопостановления, определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт иисходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектнойдокументацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: не менее15 процентов цены контракта – со дня вступления в силу указанногопостановления и до 1 июля 2018 года; не менее 25 процентов цены контракта – с 1июля 2018 года.

 

2. Во всем ином, что непредусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениямиКонтракта № ________ от ____.____.201__ года.

3. Настоящее соглашение вступает всилу с момента подписания Сторонами, составлено в двух экземплярах для каждойиз Сторон.

 

Заказчик	Подрядчик

_______________/______________                    _______________/______________

«___»____________ 20__г.                            «___»___________ 20__ г.

     МП (приналичии)                                                       МП (приналичии)

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

 

 

Заказчик	Подрядчик

_______________/______________                    _______________/ ______________

«___»____________ 20__г.                            «___»___________ 20__ г.

     МП (приналичии)                                                       МП (приналичии)

 

 

_________».

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 23.01.2018 № 23-п

 

 

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от 31.03.2014 № 126-п

 

 

Типовой контракт

на выполнение работ покапитальному ремонту автомобильной дороги

 

г.____________                                                                 « ____ » _____ 20_ г.

 

____________________________________,именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд ____________________, влице _________________________________, действующ___ на основании_________________________________________, с одной стороны, и _____________________,именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ наосновании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требованийФедерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способеопределения Подрядчика _________________ (протокол _______№ ______от _____)заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. ПредметКонтракта

 

1.1. Предметом Контракта являетсявыполнение по заданию Заказчика работ по капитальному ремонту (далее –Работы) автомобильной дороги «____________________________» в _______________районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с«Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), являющимсянеотъемлемой частью Контракта, и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный кодзакупки: ______________________________.

1.2. ОбъемыРабот, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны вутвержденной проектной/рабочей/технической документации (далее – Документация),укрупненно – в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).Объемы Работ выражены в физических показателях в «Описании объекта закупки»(приложение № 1 к Контракту).

1.3. Интересы Заказчика повыполнению настоящего Контракта представляют:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Надзор и контроль за выполнением Работ,приемку выполненных Подрядчиком Работ, подписание справки о стоимостивыполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки выполненных работ(приложение № 3 к Контракту), подписание других документов осуществляютответственные работники Заказчика, уполномоченные руководителемна основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодексаРоссийской Федерации доверенностей.

1.4. Интересы Подрядчика поКонтракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномоченыруководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справкио стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты приемкивыполненных работ (приложение № 3 к Контракту) на основании выдаваемых впорядке статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей,которые представляются Заказчику не позднее чем за ___ (___) ______ дня доподписания указанных документов и при смене доверенного лица.

 

2. ЦенаКонтракта и порядок расчетов

 

2.1. Цена Контракта составляет_____ (____________) рублей ___коп.

безНДС:

НДСне предусмотрен на основании ________________________.

сНДС:

втом числе НДС – ____% (___ процентов), ____ (___) рублей.

Стоимость выполненных Работ определяетсяна основании утвержденной сметной документации в ценах на _____ год, спересчетом сметной стоимости Работ в текущий уровень цен с учетоминдексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) ценыКонтракта и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения ____).

В случае если Контракт заключается сфизическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иногозанимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическомулицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта(с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчикобязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц, а такжеуплатить страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральныйфонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фондсоциального страхования Российской Федерации).

Источник финансирования:____________________________________.

2.2. Цена Контракта являетсятвердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключениемслучаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. ЦенаКонтракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренныхКонтрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплатутаможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иныерасходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Подрядчик проинформирован, чтов соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплениюналоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам вбюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей втечение двух месяцев, информация может быть передана в Следственноеуправление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирскойобласти.

Вариант I. Оплатаединовременным платежом:

2.4. Оплатапроизводится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика,указанный в Контракте, в срок не более _______ (_____________________) _______дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных Работ, оформленногопо прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производитсяЗаказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и приотсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчикапо оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежныхсредств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. Задальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Вариант II. Оплата поэтапам:

2.4. Оплатавыполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счетПодрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполненияКонтракта производится Заказчиком в срок не более _______ (_____________________)_______ дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ,оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплатапроизводится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета,счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качествувыполненных Работ.

Обязательства Заказчикапо оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с моментасписания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшеепрохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Если предусмотренодокументацией о закупке:

2.5. ЦенаКонтракта может быть снижена по соглашению Сторон без измененияпредусмотренного Контрактом объема Работы, качества выполняемой Работы и иныхусловий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительноесоглашение к Контракту.

Если предусмотренодокументацией о закупке:

2.6. Попредложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может бытьувеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путемподписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом посоглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетногозаконодательства Российской Федерации цены Контракта пропорциональнодополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте ценыединицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. Приуменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаныуменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

 

3. Порядоквыполнения Работ

 

3.1. Подрядчик выполняет Работы всоответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту),«Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту).

3.2. Местовыполнения Работ: а/д «__________________» в ______________ районеНовосибирской области, участок Работ ( с км __+___ по км __+___),протяженностью ___ км (по месту нахождения Объекта).

3.3. Сроквыполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполненияРабот – «____» __________ 20__ г. или дата заключения Контракта;

Дата окончаниявыполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть переданЗаказчику) – «____» __________ 20__ г.

 

4. Порядоксдачи и приемки выполненных Работ

 

4.1. ВыполненныеПодрядчиком Работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (приложение№ 1 к Контракту) подлежат приемке Заказчиком в соответствиис «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту).

По результатам приемкиРабот Стороны составляют на основании данных журнала учета выполненных работформы КС-6а, ведущегося Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, акт приемкивыполненных работ (приложение № 3 к Контракту) и справку о стоимостивыполненных работ и затрат (форма КС-3) датой приемки выполненных Работ.

Для проверкипредставленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям КонтрактаЗаказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводитьсяЗаказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,экспертные организации.

4.2. Заказчикпроизводит приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполненияработ» (приложение № 2 к Контракту) при условии:

положительной оценкиЗаказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документациитребованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до датыприемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образомоформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивнымэлементам. Исполнительная документация представляется Подрядчиком ссопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;

осмотра ЗаказчикомОбъекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний Работ(приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля),выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимойорганизацией.

В случаенепредставления Подрядчиком всей исполнительной документации
или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательномрезультате приемочного геодезического и лабораторного контроля, непредъявлениекакого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования,Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием нанеобходимость устранения недостатков в указанные Заказчиком сроки.

4.3. Приемкавыполненных непредвиденных Работ, а также временных зданий и сооруженийпроизводится с включением их в справку о стоимости выполненных работи затрат (форма КС-3) и акт приемки выполненных Работ (приложение № 3к Контракту) на основные виды (комплекс) Работ, с обязательным приложениемрасшифровки по данным видам Работ.

4.4. Приемкавыполненных Работ производится по конструктивным элементам в соответствиис ВСН 19-89.

4.5. Подрядчикписьменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимостиосвидетельствования скрытых Работ. Акты освидетельствования скрытых работподписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых Работсубподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется вприсутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика втечение трех рабочих дней со дня получения сообщения акт освидетельствованияскрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчиказа объемы и качество выполненных Работ.

Если Заказчик не былинформирован об освидетельствовании скрытых Работ, информирован с опозданием,то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую частьскрытых Работ и затем восстановить ее за свой счет.

В случае обнаружениянедостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт суказанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полногоисправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчикана освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующееуведомление.

4.6. Подрядчик непозднее чем за ___ (___) ____ дней до даты окончания выполнения Работ наОбъекте обязан завершить Работы на Объекте и направить Заказчику официальноеизвещение о завершении Работ на Объекте.

Подрядчик передаетодновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительнойдокументации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий),соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, актприемки ответственных конструкций, копии актов по рекультивации сосредоточенныхи притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших своедействие производственных баз, временных сооружений и дорог старогонаправления, подлежащих рекультивации, материалы фотовидеофиксациитехнологических процессов при производстве Работ.

4.7. Донаправления извещения о завершении Работ Подрядчик обязан произвестив полном объеме операционный контроль качества всех видов Работ наОбъекте.

4.8. Извещение озавершении Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов,указанных в пункте 4.6 Контракта, не рассматривается, Работы на Объектесчитаются не завершенными.

4.9. Заказчик втечение ___ (___) ____ дней с даты получения от Подрядчика извещения озавершении Работ на Объекте и документов, указанных в пункте 4.6 Контракта,назначает приемочную комиссию и время проведения приемки выполненных Работ. Вслучае если Подрядчик направил извещение о завершении Работ на Объекте снарушением срока, указанного в пункте 4.6 Контракта, Заказчик назначает дату ивремя проведения приемки выполненных Работ.

Заказчик направляетПодрядчику уведомление о назначении приемочной комиссии, в которомуказывается состав приемочной комиссии, дата и время ее проведения.

В состав приемочнойкомиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и подряднойорганизации, осуществляющей содержание Объекта.

В состав приемочнойкомиссии могут входить (по согласованию) представители администрациимуниципального образования, ГИБДД и министерства транспорта и дорожногохозяйства Новосибирской области (в случае финансирования Работ из бюджетаНовосибирской области).

4.10. Заказчик сдаты получения извещения о завершении Работ на Объекте до даты окончаниявыполнения Работ на Объекте, указанной в пункте 3.3 Контракта, имеет правопровести рабочую комиссию с целью проверки выполненных Работ на Объекте.

4.11. Передачарезультата Работ (законченного капитальным ремонтом Объекта) осуществляется всроки, определенные пунктом 3.3 Контракта.

По результатам проведеннойприемки Объект принимается в эксплуатацию приемочной комиссией, составляетсяакт приемки (далее – акт приемочной комиссии).

Дата подписания актаприемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию является датой окончаниявыполнения Работ на Объекте. Документом, подтверждающим передачу результатаРабот, и, соответственно, факт выполнения Подрядчиком Работ, является актприемочной комиссии.

4.12. При приемкеОбъекта в эксплуатацию приемочной комиссией Работы считаются выполненными, актприемки выполненных работ (приложение № 3 к Контракту), оформленный ипредставленный Подрядчиком, подписывается Заказчиком не позднее последнегорабочего дня отчетного месяца.

4.13. Выполненныестроительно-монтажные Работы принимаются Заказчиком с учетом прочих, временных,непредвиденных Работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

затраты на временныездания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения(согласно пункту 3.2 ГСН 81-05-01-2001);

дополнительные затратыпри производстве Работ в зимнее время – только в зимний период согласно«Графику выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту) и разделу II ГСН81-05-02-2007;

накладные расходы исметная прибыль – согласно МДC 81-33.2004 и МДС 81-25-2001 (с изменениямии дополнениями) от фонда оплаты труда;

средства нанепредвиденные Работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика,произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5% от итога главсводного сметного расчета;

другие прочие затраты(перевозку рабочих) – согласно нормативу по каждой статье затрат.

Вышеуказанные затратыпринимаются при наличии их в утвержденной Документации и в расчете начальной(максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные Работы, затраты, навозведение временных зданий и сооружений разрабатываются Подрядчиком за свойсчет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат.

 

5. Праваи обязанности Сторон

 

5.1. Заказчиквправе:

5.1.1. Требоватьот Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом,а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Запрашиватьу Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.3. Требоватьот Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов,предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.1.4. ВыдатьПодрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении Работ в связи спроведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.5. Производитьлюбые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ,материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силамипроектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.6. Осуществлятьконтроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, даватьуказания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом воперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.7. Откорректироватьструктуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки невлияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описанииобъекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

5.1.8. Принятьрешение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

5.1.9. Отдаватьписьменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам:неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, необеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другимпричинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения(предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписанияи срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. Приполучении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести вобщий журнал работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.10. Отказатьсяот приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом изаконодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружениянеустранимых недостатков.

5.1.11. Отказатьсяв любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещенияущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта иливыполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанномув Контракте, становится явно невозможным.

5.1.12. Беспрепятственногодоступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периодадействия Контракта.

5.1.13. Запроситьсведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.14. Посоглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контрактав случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.15. В случаедосрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменногосогласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии сустановленным в Контракте порядком.

5.1.16. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.

5.2. Заказчикобязан:

5.2.1. Провестиэкспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненныхРабот, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. ПередатьПодрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую дляпроизводства Работ по Контракту, в срок не позднее __ (___) ___ дней с датызаключения Контракта.

5.2.3. Даватьписьменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ,в течение __ (___) ___ дней со дня получения письменного запроса.

5.2.4. Осуществлятьконтроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненныхРабот в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией,действующей на момент производства Работ на Объекте.

5.2.5. В случаевыявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение __(___) ___ дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленныхна гарантийном Объекте недостатках, необходимости направленияуполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованиюгарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков иопределением сроков их устранения.

5.2.6. Сообщать вписьменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполненияРабот, в течение __ (___) ___ дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик,обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работотступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ,или иные их недостатки, должен в течение __ (___) ___ дней заявить об этомПодрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя дляконтроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласованияорганизационных вопросов.

5.2.7. Своевременнопринять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с КонтрактомРаботы.

5.2.8. Приполучении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ вслучае, указанном в пункте 5.4.26 Контракта, рассмотреть вопрос оцелесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.9. Не позднее__ (___) ___ дней с момента возникновения права требования от Подрядчикаоплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмос требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полученияпретензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. Принеоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной в претензионномписьме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказав удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию,направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа,пени), рассчитанной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и условиями Контракта.

5.2.11. Приналичии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковоезаявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.12. Принаправлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контрактаодновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных всоответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.13. В случаеобеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии,при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязанобратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии свыданной гарантией.

При отказе гарантаисполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение __ (___) ___ дней смомента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный судс требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренныегарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежныхсредств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочихдней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковскойгарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.14. Обеспечитьконфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.

5.2.15. Исполнятьиные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.

5.3. Подрядчиквправе:

5.3.1. Требоватьсвоевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4Контракта.

5.3.2. Требоватьсвоевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Запрашиватьу Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихсяпредметом Контракта.

5.3.4. Получать отЗаказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиямиКонтракта.

5.3.5. Принятьрешение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.

5.4. Подрядчикобязан:

5.4.1. Получить поместу нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию,необходимую для производства Работ по Контракту, в течение ___ (___)____________ дней с даты заключения Контракта.

5.4.2. ВыполнитьРаботы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии стребованиями документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, технических регламентов, принятыхв установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.3. УведомитьЗаказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций всоответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Нести перед Заказчикомимущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненныхсубподрядными организациями.

5.4.4. Обеспечитьпри выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и всоответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, втом числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работаккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенногооборудования, приборов.

5.4.5. В случаеобнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком входе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменноуведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения такихошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку сиспользованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указатьчисленные отклонения фактических значений, условий и других показателей отпринятых в документации. Письмо, составленное с нарушением требованийданного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированнымотказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объектуосуществляется в соответствии с пунктом 5.1.7 Контракта.

5.4.6. Представитьна утверждение Заказчику сметы на непредвиденные Работы, возникшие в ходепроизводства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданийи сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.

5.4.7. Представитьдля контроля в течение __ (___) _____________ дней с даты заключения Контрактаобщий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленнымРостехнадзором.

Не позднее __ (___)_________ дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проектпроизводства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации.Приступить к строительно-монтажным Работам только после получения указанногосогласования.

5.4.8. До началапроизводства Работ на Объекте:

разработать исогласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, всоответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения иограждению мест производства дорожных работ»;

при выполнении Работ вохранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласиепредприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации,на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубинуне более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линиисвязи или линии радиофикации.

5.4.9. Обеспечиватьснятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, споследующим использованием его при рекультивации в соответствии сдокументацией.

5.4.10. ПредставлятьЗаказчику в течение __ (___) ____________ дней со дня получения запросаписьменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.

5.4.11. Приниматьнеобходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами,топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вреднымиматериалами.

Выполнять на местепроизводства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающейсреды согласно Документации.

Производить уборку ивывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивациюстроительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель.

5.4.12. Обеспечитьведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журналаработ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы всоответствии с разделом 4 Контракта.

5.4.13. Нестиответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспортапо автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производстваРабот и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих надороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ идо окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных сЗаказчиком, перерывов движения.

5.4.14. В случаерасторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документациюв 10-дневный срок.

В случае ее утратывосстановить за свой счет.

5.4.15. ПредставитьЗаказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемомвыполнении по Контракту.

5.4.16. С моментаначала строительно-монтажных Работ вести фотовидеофиксацию хода производстваРабот на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25фотографий, отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и послезавершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбомпредставляется в составе исполнительной документации.

5.4.17. В течениегарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (спредставителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком)Объекта за счет средств Подрядчика.

5.4.18. Своевременнои надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиямиКонтракта и представить Заказчику документы, указанные в пункте 4.2Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.19. Оказыватьсодействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношенииЗаказчика контролирующими органами.

5.4.20. Представлятьпо запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходеисполнения обязательств.

5.4.21. Предоставитьобеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактнойсистеме и Контрактом.

5.4.22. Возвратитьсумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующимиорганами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объемавыполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствиесоответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.23. Исполнятьполученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащиеусловиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.24. В течение__ (___) ___________ дней представлять Заказчику сведения об устраненииполученных замечаний в письменном виде.

5.4.25. Обеспечитьсвоевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течениегарантийного срока, установленного в соответствии с пунктом 6.2 Контракта,устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанныев акте проверки сроки.

Наличие недостатков, иххарактер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленнымкомиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могутвходить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципальногорайона, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержаниюавтомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителямивышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику дляисполнения.

5.4.26. Приостановитьвыполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчикаобстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатоввыполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактомсрок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня послеприостановления выполнения Работ.

В течение 1 (одного)календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы внадлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества понезависящим от Подрядчика причинам.

5.4.27. В случаеесли законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательныетребования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие всостав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членствов саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязанобеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либопривлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательствомРоссийской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанныедокументы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти)рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.28. ПредставитьЗаказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения ибанковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со днясоответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменениифактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будутсчитаться фактический адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.29. Письменносогласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.30. Обеспечитьконфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.

5.4.31. Приступитьк выполнению Работ с даты, указанной в пункте 3.3 Контракта.

5.4.32. Исполнятьиные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.

 

6. Гарантии

 

6.1. Подрядчикгарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в«Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и иным требованиямзаконодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок начинается сдаты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания акта приемочнойкомиссией). С этой даты начинается гарантийный срок на:

 

Наименование вида Работ	Гарантийный срок

 

Под гарантией понимается устранениеПодрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков,выявленных после приемки Работ.

6.3. В случае обнаружениянедостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчикобязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованныеСторонами и указанные в акте проверки.

При отказе Подрядчика от устранениянедостатков, выявленных в ходе исполнения пункта 5.4.25 Контракта, приневыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки,Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуетсякомпенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затратопределяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийногосрока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не могэксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.4. Если Стороныне смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение очастичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящимразделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области впорядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 

7. Контролькачества Работ

 

7.1. Контроль качества Работвыполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН, итехнических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работне допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчикомизменений технических решений данные изменения до представления их Заказчикудолжны быть согласованы с организацией – разработчиком документации(Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки ихЗаказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, несогласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком сизменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком,приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срокадействия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ спроведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и спривлечением организаций, выполняющих строительный контроль, техническийнадзор, контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Работ, выполняемыйЗаказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному иоперационному контролю качества.

7.3. В случае обнаружениянедостатков при проведении приемки выполненных Работ Заказчик фиксирует наличиенедостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранениянедостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводятсовещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих впроцессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно бытьнаправлено в адрес другой Стороны не позднее чем за три календарных дня допроведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Местопроведения совещания определяется Заказчиком.

 

8. ОтветственностьСторон

 

8.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек(штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяютсяв соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого вслучае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащегоисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполненияобязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размерапени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017№ 1042 (далее – Правила).

8.2. В случае просрочки исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаяхнеисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек(штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой)действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый деньпросрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная содня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполненияобязательства.

8.3. За каждыйфакт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заисключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой вследующем порядке:

а) 1000 рублей,если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей,если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей,если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей,если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполненияПодрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения илиненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется закаждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренногоКонтрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренныхКонтрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Вариант I :

8.5. Штрафы начисляются занеисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчикомобязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренныхКонтрактом.

За каждый фактнеисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (втом числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размерштрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующемпорядке:

а) 10 процентовцены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает3 млн. рублей;

б) 5 процентовцены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процентцены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процентацены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процентацены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процентацены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процентацены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процентацены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процентацены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд.рублей,

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

Вариант II :

8.5. Штрафы начисляются занеисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчикомобязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренныхКонтрактом.

За каждый фактнеисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (втом числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размерштрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующемпорядке:

а) 3 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает3 млн. рублей;

б) 2 процента ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляетот 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент ценыКонтракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляетот 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

8.6. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) ввиде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей,если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей,если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей,если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей,если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с инымучастником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе),предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафарассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключениемпросрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы,определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентовначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процентначальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до100 млн. рублей (включительно),

исоставляет _____________ рублей ______ копеек.

8.8. Общая сумманачисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащееисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не можетпревышать цену Контракта.

Общая сумма начисленнойнеустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержаниесуммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящегоКонтракта.

8.10. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательствпо Контракту.

8.11. Сторонаосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чтонеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именночрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийныхприродных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действийобъективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственнойвласти и управления и т.п.), подтвержденных в установленномзаконодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательствпо Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на времядействия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлиялина исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была нев состоянии предвидеть и предотвратить.

8.12. В случае,если в период исполнения обязательств по Контракту произошлодорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями попричине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движенияна участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятийустановлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП,ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсироватьуплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчикав срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а такжевозместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

 

9. Обеспечениеисполнения Контракта

 

9.1. Обеспечение исполненияКонтракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательствпо Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнениеРабот надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пении/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта,возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные Работы ивозможности использования результатов выполненных и принятых Работ в частипредоставления гарантии качества Работ на срок ___ (_____) года с датыокончания выполнения Работ.

9.2. Обеспечение исполненияКонтракта не применяется, если участником закупки, с которым заключаетсяКонтракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

9.3. Исполнение Контракта можетобеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком исоответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, иливнесением денежных средств на указанный в пункте 9.13 счет, на которомв соответствии с законодательством Российской Федерации учитываютсяоперации со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контрактаопределяется Подрядчиком самостоятельно.

9.4. Размеробеспечения исполнения Контракта составляет ___ % (_________ процентов) отначальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _____________(___________) рублей ___ копеек, в том числе: в части объема, срока, качествавыполнения Работ, оплаты штрафа и/или пени, возмещения ущерба в размере ___ %(____________ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, чтосоставляет _____________ (___________) рублей __ копеек, в части предоставлениягарантии качества Работ на срок ___ (_____) года с даты окончаниявыполнения Работ в размере ___ % (____ процента) от начальной (максимальной)цены Контракта, что составляет ______________ (_____________) рублей __ копеек.

При снижении цены в предложеннойучастником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению кначальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которымзаключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетомположений статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.5. Подрядчик в ходе исполненияКонтракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта,уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этомПодрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

9.6. В случае если по каким-либопричинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным,закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнениеПодрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10(десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать,предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на техже условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта нераспространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная(поддельная) банковская гарантия.

9.7. Прекращение обеспеченияисполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактнойсистеме обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного впункте 9.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчикоми является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика свозмещением ущерба в полном объеме.

9.8. В случае надлежащегоисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполненияКонтракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежныхсредств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более___ (_______) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией приотсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ и неболее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока действия предоставленногообеспечения исполнения гарантийных обязательств.

9.9. Обеспечение исполненияКонтракта сохраняет свою силу при изменении законодательства РоссийскойФедерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.10. Банковская гарантия должна бытьбезотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактнойсистеме.

В банковскую гарантию включается условиео праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполненотребование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.11. В случаепредоставления обеспечения в виде банковской гарантии срок действия обеспеченияисполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения Работ, долженбыть по __.__.20__, срок действия банковской гарантии в части обеспеченияисполнения гарантийных обязательств должен быть по __.__.20__ (___ года от датыокончания выполнения Работ на Объекте (пункт 3.3).

9.12. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств поКонтракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размеренеисполненных обязательств.

9.13. В случаепредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесенияденежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта,установленном документацией об электронном аукционе (в случае заключенияКонтракта в электронной форме), денежные средства перечисляются по следующимреквизитам:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Фактом внесения денежных средств на счетЗаказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

9.14. Все затраты, связанные сзаключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполненияКонтракта, несет Подрядчик.

 10. Срокдействия, порядок изменения и расторжения Контракта

 

10.1. Контрактвступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта порезультатам проведения электронного аукциона – в соответствии сположениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

10.2. Контрактдействует до «____» ____________20___ года. Окончание срока действия Контрактане освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

10.3. Контрактможет быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннегоотказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданскимзаконодательством.        

10.4. Заказчиквправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерациипорядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. Присущественном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

10.4.2. В случаепросрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на ___(____________) календарных дней.

10.4.3. Вслучае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз болеечем на ___ (__________) календарных дней.

10.4.4. В случаесущественного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружениянеустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены безнесоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либопроявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В случаеустановления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковскойгарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковскойгарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

10.4.6. В иныхслучаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчикобязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если входе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товарне соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или)документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемомутовару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему статьпобедителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иныхслучаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.6. Заказчиквправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта пооснованиям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации дляодностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующихслучаях:

10.6.1. В любоевремя до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику частьустановленной цены пропорционально части Работ, выполненных до полученияизвещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);

10.6.2. ЕслиПодрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнениюКонтракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к срокустановится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

10.6.3. Если вовремя выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащимобразом, то есть с нарушением требований ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, Контракта,Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков,и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказатьсяот исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

10.6.4. Если отступленияв Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ вустановленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либоявляются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

10.6.5. Если принарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в Контракте,исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

10.6.6. Приневыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единстваизмерений.

10.6.7. В случаенепредъявления к сдаче Работ в срок, предусмотренный «Графиком выполненияработ» (приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующихкалендарных дней от установленной даты окончания Работ, в том числе, если в этотпериод не устранены нарушения утвержденной документации, ГОСТа, СНиП, СП.

10.6.8. ЕслиПодрядчик не представил в полном объеме результаты входного контроля материаловдо начала производства Работ.

10.6.9. В случаеустановления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковскойгарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковскойгарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставленияПодрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).

10.7. Заказчик допринятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправепровести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертныхорганизаций.

Если Заказчикомпроведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертныхорганизаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может бытьпринято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизывыполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будутподтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием дляодностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. РешениеЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем втечение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещаетсяв единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказнымписьмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному вКонтракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо поадресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчикомподтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требованийнастоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннемотказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признаетсядата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанногоуведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика поего адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанныхподтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признаетсядата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решенияЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единойинформационной системе.

10.9. РешениеЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силуи Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с датынадлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе отисполнения Контракта.

10.10. Заказчикобязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с датынадлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказеот исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившееоснованием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированызатраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.7 Контракта.Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условийКонтракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерацииявляются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполненияКонтракта.

10.11. Подрядчиквправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта всоответствии с законодательством Российской Федерации.

 

11. Порядокурегулирования споров

 

11.1. Все споры иразногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением,расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решитьпутем переговоров.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном судеНовосибирской области.

11.3. До передачиспора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут мерык его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направленав письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменныйответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

 

12. Прочиеусловия

 

12.1. Все уведомления Сторон,связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме попочте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанномув Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты споследующим представлением оригинала. В случае направления уведомленийс использованием почты датой получения уведомления признается датаполучения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Сторонеуказанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствииадресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможностиполучения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датойтакого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом суведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредствомфаксимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученнымиСтороной в день их отправки.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передатьдокументацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика(кроме субподрядчика).

12.3. Стороныобязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способомдоступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах,оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменногосогласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюсяобъекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет безписьменного разрешения Заказчика.

12.4. Всеископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический илиархеологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, неявляются собственностью Подрядчика.

12.5. Контрактсоставлен в ___ (___) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющиходинаковую юридическую силу. В случае заключения Контракта порезультатам электронного аукциона Контракт заключается в электронной форме впорядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

12.6. В случаеперемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контрактупереходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. Приисполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключениемслучаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контрактувследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния илиприсоединения.

12.8. Во всем, чтоне предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательствомРоссийской Федерации.

 

  13. Приложения

 

13.1. Неотъемлемымичастями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объектазакупки»;

приложение № 2 «График выполненияработ»;

приложение № 3 «Акт приемкивыполненных работ» (форма).

 

 

ЗАКАЗЧИК:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

ПОДРЯДЧИК:

_____________ ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Заказчик: _______________ МП

Подрядчик: ________________ МП

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Контракту

от «__» _________ 20__г. №____

 

 

Описаниеобъекта закупки

навыполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги

____________________________в _______________

районеНовосибирской области

 

 

Проектная/рабочая/техническаядокументация (далее – Документация) на капитальный ремонт автомобильной дороги______________________ в _______________ районе Новосибирской областиприлагается в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в объеме,предусмотренном в таблице «Ведомость объемов Работ», и в соответствии сфункционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническимирешениями, изложенными в прилагаемой технической документации. «Обоснованиеначальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации обэлектронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых всоответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».

Все указания, встречающиеся в настоящемОписании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, неявляются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указанияявляются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной(максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ.

Автомобильная дорога_____________________ в ______________ районе Новосибирской области, участокРабот (с км ________ по км _________), протяженностью _______ км (по местунахождения Объекта).

2. Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ с «____»_______ 20__ года или с даты заключения Контракта.

Выполнить все Работы в объеме и сроки,предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику скачеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечитькачество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации,организационно-технологической документации, нормативно-техническойдокументации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ8267-93, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СП 78.13330.2012, принятых вустановленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ.

Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – «____»_______ 20__ года или с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ наОбъекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – «____»_______ 20__ года.

4. Требования по сроку гарантийкачества на результаты Работ.

 

Наименование вида Работ	Гарантийный срок

 

Таблица № 1. Ведомость объемов Работ

 

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм.	Коли-чество	Примеча-ние
1	2	3	4	5

 

 

Таблица № 2. Перечень товаров(материалов), используемых при выполнении Работ

 

№ п/п	Наименование товара (материала)	Соответствие ГОСТ
1	2	3

 

Заказчик: _______________ МП

Подрядчик: ________________ МП

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Контракту

от «__»_________ 20__ г. №____

 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по капитальному ремонту автомобильнойдороги _________________ в

________________ районе Новосибирской области,

участок работ (с км _______по км _______), протяженностью _________ км

 

 

№ п/п	Наименование Работ	Всего по Контракту, руб.	Этап № ___		Этап № ___
			дата начала выполнения Работ	дата окончания выполнения Работ	дата начала выполнения Работ	дата окончания выполнения Работ
1	2	3	4	5	6	7

 

Заказчик: _______________ МП

Подрядчик: ________________ МП

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Контракту

от «__» __________ 20__г. №____

 

 

АКТ

приемки выполненных работ

 

 

г._________                                                                     «___»_________ 20___ г.

 

___________________________ _____ ____, именуемый(ая) в дальнейшем

               (наименованиеорганизации)

«Заказчик», в лице________________________________________________,

                                                                  (должность,ФИО)

действующего на основании ________________________ _ ________________,

                                                   (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и_______________________________________________,

                                                       (наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем«Подрядчик», в лице ___________________,

                                                                                            (должность,ФИО)

действующего на основании_________________________________________,

                                               (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместеименуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Всоответствии с Контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее –Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению Работ, а именно:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Фактическоекачество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиямКонтракта:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ВышеуказанныеРаботы согласно Контракту должны быть выполнены «___» _________ 20___года, фактически выполнены «___» ________ 20___ года.

4. Недостаткивыполненных Работ выявлены/не выявлены:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Сумма,подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта,

_______________________________________________________________

6. Всоответствии с пунктом _______ Контракта сумма штрафных санкций составляет_____________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая суммаштрафных санкций составляет: ____________________

7. Итоговаясумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций,составляет ______________________________________

8. Результатывыполненных Работ по Контракту:__________________

 

Сдал:                                                                                   Принял:

Подрядчик                                                                          Заказчик                          

 

«__» __________ 20__ года                                                     «__» __________ 20__ года

 

МП                                                                                         МП

 

ФОРМААКТА СОГЛАСОВАНА

 

Заказчик: _______________ МП

Подрядчик: ________________ МП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к акту приемки выполненных работ

________________ от ____________

по унифицированной форме КС-2,

утвержденной Постановлением

Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

 

 

								Код
				Форма по ОКУД				0322005
Заказчик					по ОКПО
Подрядчик		(организация, адрес, телефон, факс)			по ОКПО
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс)
Объект	(наименование, адрес)
(наименование)			Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)						номер
						дата
Вид операции

 

РАСШИФРОВКА К АКТУ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
			с	по

 

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом)______________________________________________________________________________________руб.

 

Номер		Наименование Работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено Работ
по порядку	позиции по смете				коли- чество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3