Постановление Правительства Новосибирской области от 31.03.2014 № 126-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2014 N 126-п

г. Новосибирск

Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для

обеспечения нужд Новосибирской области

(В редакции Постановлений Правительства Новосибирской области

от14.12.2016 г. № 417-п)
 
5. Праваи обязанности Сторон
 
5.1. Заказчиквправе:
5.1.1. Требоватьот Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствиис  Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленныхнедостатков (дефектов).
5.1.2. Требоватьот Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов,предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Вслучае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять иоплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашиватьу Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль итехнический надзор за выполнением работ по строительству Объекта всоответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией,условиями Контракта и требованиями нормативных документов в областистроительства. 
5.1.6. Отказатьсяот приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом изаконодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружениянеустранимых недостатков.
5.1.7. Отказатьсяв любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещенияущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контрактаили выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанномув Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принятьрешение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии сЗаконом о контрактной системе.
5.1.9. Посоглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контрактав случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.2. Заказчикобязан:
5.2.1. ПередатьПодрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контрактанеобходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документациии строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачив произвольной форме. 
Строительнаяплощадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другимсобственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провестиэкспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненныхРабот, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. Заказчик,обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работотступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иныеих недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязанназначить своего ответственного представителя для контроля за выполнениемПодрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременнопринять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии сКонтрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельныхэтапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.2.5. Приполучении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ вслучае, указанном в  пункте5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос оцелесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение опродолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этаповвыполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и втечение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением кКонтракту.
5.2.6. Непозднее __ (___) рабочих дней с момента возникновения права требованияот Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчикупретензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней сдаты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной всоответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. Принеоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение __(___) рабочих дней сдаты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанногов претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированногоотказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа напретензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и условиями Контракта.
5.2.8. Втечение __ (___) рабочих дней с даты фактического исполненияобязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки(штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств,предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа,пени), рассчитанной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случаенеоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направитьв суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. Принаправлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контрактаодновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени),рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.2.10. Вслучае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии,при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязанобратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии свыданной гарантией.
Приотказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5(пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться варбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности,предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списаниеденежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплатеденежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действиябанковской гарантии.
5.2.11. Обеспечитьконфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.2.12. Направлятьв саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требованийстандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношениинего мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального законаот 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.