Постановление Правительства Новосибирской области от 17.03.2020 № 68-п
Об утверждении отдельных типовых контрактов, методических рекомендаций по составлению проектов контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области и о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.10.2019 № 402-п
ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020 №68-п
г. Новосибирск
Об утверждении отдельныхтиповых контрактов, методических рекомендаций по составлению проектовконтрактов для обеспечения нужд Новосибирской области и о внесении изменений впостановление Правительства Новосибирской области от 15.10.2019 № 402-п
В связи с принятием приказа Министерства строительства ижилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2019 № 753/пр «Об отмене приказа Министерства строительстваи жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г.№ 398/пр «Об утверждении Типовогогосударственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию)объекта капитального строительства и информационной карты указанного типовогоконтракта» Правительство Новосибирской областип о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
Типовой контракт на выполнение работ построительству объекта капитального строительства для обеспечения нуждНовосибирской области;
Типовой контракт на выполнение работ построительству (реконструкции) автомобильной дороги;
Методические рекомендации по составлениюпроекта контракта на выполнение работ по строительству объектакапитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области;
Методические рекомендации по составлениюпроекта контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции)автомобильной дороги.
2. Внести в п остановление ПравительстваНовосибирской области от15.10.2019 № 402-п «Об утверждении типовых контрактов, типовыхусловий контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а ) абзацы шестой, девятый, тринадцатый,шестнадцатый признать утратившими силу;
б ) дополнить абзацами следующегосодержания:
«Типовой контракт на выполнение работ по строительству объекта капитальногостроительства для обеспечения нужд Новосибирской области;
Типовой контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции)автомобильной дороги;
Методические рекомендации по составлению проекта контрактана выполнение работ по строительству объекта капитального строительствадля обеспечения нужд Новосибирской области;
Методические рекомендации по составлению проекта контрактана выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильнойдороги.»;
2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) дополнить прилагаемыми к настоящемупостановлению:
Типовым контрактом на выполнение работ по строительству объектакапитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области;
Типовым контрактом на выполнение работ по строительству(реконструкции) автомобильной дороги;
Методическими рекомендациями по составлению проекта контрактана выполнение работ по строительству объекта капитального строительствадля обеспечения нужд Новосибирской области;
Методическими рекомендациями по составлению проекта контрактана выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,возникшие с 01.01.2020.
Губернатор Новосибирской области А.А.Травников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 17.03.2020 № 68-п
Типовой контракт
на выполнение работ по строительствуобъекта капитального строительства
для обеспечения нужд Новосибирской области
___________________________________________,именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области,в лице _________________________________, действующ___наосновании __________________________________________, с одной стороны, и_____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующ___ на основании___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» икаждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального законаот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика_____________ (протокол _______от ______№ _____) заключилинастоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. ПредметомКонтракта является выполнение по заданию Заказчика работ по строительству(далее – Работы) объекта капитального строительства _______________ (далее –Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 кКонтракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационныйкод закупки: ________________________________.
1.2. Подрядчикобязуется выполнить Работы в соответствии с Описанием объекта закупки(приложение № 1 к Контракту) и проектной документацией в сроки, указанныев Контракте и в Графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение№ 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат Работ иоплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. ВыполнениеРабот осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиямииных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого видаработ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствиис условиями Контракта.
1.4. РезультатомРабот по Контракту является построенный и (или) реконструированный объекткапитального строительства, в отношении которого получено заключение органагосударственного строительного надзора о соответствии построенного и (или)реконструированного объекта капитального строительства требованиям техническихрегламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетическойэффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительстваприборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федеральногогосударственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет________ (___) рублей,
без НДС :
НДС не предусмотренна основании _________________________________.
с НДС :
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___)рублей (далее – цена Контракта).
В случае если Контракт заключается с юридическимлицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качествеиндивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком,уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетыбюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такиеналоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетнойсистемы Российской Федерации Заказчиком.
Источникфинансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходеего исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом оконтрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы,связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме,страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другихобязательных платежей, ________________________________.
2.3. Подрядчик проинформирован,что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской областиот 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов иукреплению налоговой дисциплины» при наличии у Подрядчика недоимки по налоговымплатежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация можетбыть передана в Следственное управление Следственного комитета РоссийскойФедерации по Новосибирской области.
Вариант I. Оплата с авансом :
2.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику нарасчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) отцены Контракта в течение ______ (__________) рабочих дней со дня заключенияКонтракта.
Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком нарасчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно в сроки и вразмерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ(приложение № 5 к Контракту) с учетом Графика выполнениястроительно-монтажных работ (приложение № 3 к Контракту), в срокне более _______ (______________)_________ дней сдаты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта (приложение№ 4 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основаниипредставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры. Объем выполненных по КонтрактуРабот определяется в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.
При определении стоимости фактически выполненных работ используетсяпонижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости Работ по Контракту(пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену контракта, которая былапредусмотрена документацией о закупке.
Оплата выполненных работ производится при отсутствии у Заказчика претензийпо объему и качеству выполненных Работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком на расчетный счетПодрядчика, указанный в Контракте, после передачи результата Работ по Контрактув течение ______ (__________) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актаприемки законченного строительством объекта (приложение № 2 к Контракту).
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненнымис момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, слицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчикответственности не несет.
Вариант II. Оплата без аванса :
2.4. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляетсяЗаказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно всроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных поконтракту работ (приложение № 5 к Контракту) с учетом Графика выполнениястроительно-монтажных работ (приложение № 3 к Контракту), в срокне более _______ (______________)_________ дней сдаты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта (приложение№ 4 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основаниипредставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры. Объем выполненных по КонтрактуРабот определяется в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.
При определении стоимости фактически выполненных работ используетсяпонижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости Работ по Контракту(пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену контракта, которая былапредусмотрена документацией о закупке.
Оплата выполненных работ производится при отсутствии у Заказчикапретензий по объему и качеству выполненных Работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком на расчетный счетПодрядчика, указанный в Контракте, после передачи результата Работ по Контрактув течение ______ (__________) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актаприемки законченного строительством объекта (приложение № 2 к Контракту).
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненнымис момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, слицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчикответственности не несет.
Если предусмотрено документацией озакупке :
2.5. Цена Контракта может быть снижена посоглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы,качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Сторонысоставляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
Если предусмотрено документацией озакупке :
2.6. Цена Контракта может быть изменена с учетом положений бюджетногозаконодательства Российской Федерации не более чем на 10 процентов от ценыКонтракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчиквыполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Местовыполнения Работ: _______________________________________.
3.3. Началовыполнения Работ по Контракту – _______________.
Работы по строительству осуществляются поэтапно :
3.4. Срококончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результатРабот, – _______________________.
Сроки выполненияэтапов Работ определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ.
3.5. Заказчиквправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ,соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленныхПодрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчикомматериалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельностьПодрядчика.
При обнаруженииотступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, илииных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.6. Обязанностьпо обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями,или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки,которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетомгарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые привыполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкциидолжны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям кданным видам материалов, изделий, конструкций в соответствиис законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование,комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ,подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия наустройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемыеПодрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Заказчик производит поэтапную приемку выполненных Работ всоответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение№ 3 к Контракту).
Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком соответствующего этапа Работосуществляются в срок, определенный Графиком выполнения строительно-монтажныхработ (приложение № 3 к Контракту), и оформляются подписанием акта приемкиэтапа строительства объекта.
4.2. Подрядчик в срок _______ (______________) рабочих дней додаты завершения этапа выполнения работ по строительству Объекта обязан:
вручить Заказчику уведомление о завершении этапа Работ и необходимости приступить кприемке результата этапа Работ;
подготовить результаты этапа Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимойисполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки.
4.3. Заказчик не позднее чем в течение _______ (______________)рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовностиобязан приступить к приемке результата этапа Работ.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) этапРабот с комплектом исполнительной документации и проектом акта приемки этапастроительства объекта (в _______ экземплярах), подписанного со своейстороны.
4.5. В случае если в ходе приемки этапа Работ будут выявленыотдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальнуюэксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчиксоставляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень ихарактер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимыйПодрядчику для их устранения. Установленный в протоколе о недостатках(дефектах) срок их устранения при выполнении Работ не может превышать _______(______________) рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиямиПодрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных входе приемки этапа Работ, в установленные протоколом о недостатках (дефектах)сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола онедостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такойпротокол. Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках(дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1Контракта.
4.7. В случае непредставления Подрядчиком исполнительнойдокументации на предъявляемый к приемке этап Работ Заказчик имеет правоотказать в приемке данного этапа Работ, а также в приемке последующих Работ домомента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение _______ (______________) рабочихдней со дня представления акта приемки этапа строительства объекта подписатьего или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании суказанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчикомв соответствии с настоящим пунктом документов производится послеустранения последним причин отказа в подписании документов в установленномнастоящим пунктом порядке.
Подписание Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта являетсяпромежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшемпредъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этаповРабот и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчикомэтапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта несетПодрядчик.
4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работосуществляются в следующем порядке:
4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченногостроительством Объекта осуществляются в сроки, определенные пунктом 3.4Контракта, и оформляются подписанием акта приемки законченного строительствомобъекта.
4.9.2. Подрядчик в срок ______ (____________) рабочих дней доокончания выполнения Работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;
подготовить результат Работ к сдаче Заказчику со всеми имеющимися унего документами, необходимыми в соответствии с Градостроительным кодексомРоссийской Федерации для получения заключения органа государственногостроительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированногообъекта капитального строительства требованиям технических регламентов ипроектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности итребованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учетаиспользуемых энергетических ресурсов, и заключения федеральногогосударственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение _______ (______________)рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовностизаконченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатовможет проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могутпривлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии)Объект в полной строительной готовности с комплектом документов, необходимых всоответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации дляполучения заключения органа государственного строительного надзора осоответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитальногостроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, втом числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектакапитального строительства приборами учета используемых энергетическихресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора вслучаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, и проектом акта приемки законченного строительствомобъекта (в _______ экземплярах).
В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящемпункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления вполном объеме.
4.9.5. В случае если в ходе приемки результата Работ будутвыявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производитьнормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением,Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указываетсяперечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок,необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контрольза действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков(дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ, вустановленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.9.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола онедостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол,который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный иподписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляетсяПодрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
4.9.7. Заказчикв течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительстваи представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимыхв соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации дляполучения заключения органа государственного строительного надзора осоответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитальногостроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, втом числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенностиобъекта капитального строительства приборами учета используемых энергетическихресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора вслучаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, направляет представленные документы в органы,уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации навыдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с датыполучения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчикомимеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительнымкодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта вэксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии сГрадостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объектав эксплуатацию.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчиквправе:
5.1.1. Требоватьот Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствиис Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленныхнедостатков (дефектов).
5.1.2. Требоватьот Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов,предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Вслучае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять иоплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашиватьу Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлятьконтроль и технический надзор за выполнением работ по строительствуОбъекта в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочейдокументацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов вобласти строительства.
5.1.6. Отказатьсяот приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом изаконодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружениянеустранимых недостатков.
5.1.7. Отказатьсяв любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещенияущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контрактаили выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте,становится явно невозможным.
5.1.8. Принятьрешение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии сЗаконом о контрактной системе.
5.1.9. Посоглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контрактав случаях, установленных Законом оконтрактной системе.
5.1.10. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.2. Заказчикобязан:
5.2.1. ПередатьПодрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контрактанеобходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документациии строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачив произвольной форме.
Строительнаяплощадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам,которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провестиэкспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненныхРабот, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществленииконтроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта,которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, долженнемедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своегоответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ поКонтракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременнопринять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии сКонтрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельныхэтапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.2.5. Приполучении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ вслучае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос оцелесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение опродолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этаповвыполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и втечение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Непозднее __ (___) рабочих дней смомента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки(штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты втечение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и условиями Контракта.
5.2.7. Принеоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение __(___) рабочих дней сдаты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанногов претензионном письме, а также в случае полного или частичногонемотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения всрок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованиемоплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. Втечение __ (___) рабочих дней с датыфактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры повзысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполненияобязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случаенеоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного сроканаправить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. Принаправлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контрактаодновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени),рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.2.10. Вслучае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии,при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязанобратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии свыданной гарантией.
При отказе гарантаисполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих днейс момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный судс требованием об обязании гаранта исполнитьобязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществитьбесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок неболее чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчикаоб уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончаниясрока действия банковской гарантии.
5.2.11. Обеспечитьконфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполненияобязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.2.12. Направлятьв саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требованийстандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношениинего мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального законаот 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.13. Сообщатьв письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходевыполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения такихнедостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнятьиные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.3. Подрядчиквправе:
5.3.1. Требоватьсвоевременного подписания Заказчиком акта приемки законченного строительствомобъекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленнойПодрядчиком документации.
5.3.2. Требоватьсвоевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требоватьуплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащегоисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашиватьу Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамкахКонтракта.
5.3.5. Получатьот Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиямиКонтракта (с согласия Заказчика).
5.3.6. Досрочноисполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принятьрешение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.4. Подрядчикобязан:
5.4.1. Приступитьк выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Качественно выполнить все Работы по строительствуОбъекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами иправилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику скомплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика, представитьинформацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях,возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечиватьсоответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни издоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарнымнормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчикобязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика втечение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запросадокументы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:
5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организациейсвидетельств о допуске к Работам, являющимся предметом Контракта, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных приприемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свойсчет.
5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем иоборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийногосрока.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечениегарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системеи Контрактом.
5.4.7. Приостановитьвыполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчикаобстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатоввыполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленныйКонтрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дняпосле приостановления выполнения Работ.
5.4.8. СообщитьЗаказчику об обнаружении в ходестроительства не учтенных в Описании объекта закупки, проектной ирабочей документации Работ и в связи сэтим о необходимости проведения дополнительных Работ и увеличения сметнойстоимости строительства.
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _____(______)дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие Работы с отнесениемубытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается отвозмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведениидополнительных Работ.
5.4.9. Втечение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможностивыполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки,надлежащего качества.
5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочихдней после подписания Контракта необходимую документацию и строительнуюплощадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляетсяСторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.
В случае размещенияПодрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники,оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленногоПодрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки строительнаяплощадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанномслучае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерныекоммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, атакже материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимыхдля строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с моментаначала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемкизаконченного строительством объекта.
5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:
1) мероприятий, предусмотренных проектом организациистроительства, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда итехники безопасности.
5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ,скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которыхневозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72(семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих Работ.
Приступать квыполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ исоставления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено безподтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом илиинформирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счетвскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затемвосстановить за свой счет.
В случаенеобоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срокПодрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованиюЗаказчика производится за его счет.
5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки иприлегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности,производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительноготранспорта.
5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительныхматериалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка,отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовуюответственность за нарушение границ земельного участка, установленных всоответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.16. В 10-дневный срок до подписания акта приемкизаконченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадкипринадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь,инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объектот строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивациювременно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляетсяза счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдениемвсех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этихмест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нестирасходы:
1) посодержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки егоЗаказчиком по акту приемки законченного строительством объекта;
2) повременному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчикуи приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта.
Все риски случайнойгибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования,результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчикомзаконченного строительством Объекта.
5.4.18. Обеспечитьв установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченногостроительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
5.4.19. Заключитьдоговор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью иимуществу третьих лиц вследствие проведения Работ, указанных в Контракте(строительных рисков).
Подрядчик передаетЗаказчику копию договора страхования (страхового полиса), а такжеплатежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премиистраховщику.
Страхование неосвобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры дляпредотвращения наступления страхового случая.
5.4.20. ПредставитьЗаказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок непозднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случаенепредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождениемПодрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.21. Обеспечитьконфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.4.22. Исполнятьиные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.1. Работы, которые Подрядчик обязан выполнитьсамостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств поКонтракту
В соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Обустановлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектовкапитального строительства на территорииРоссийской Федерации , которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечениядругих лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальномуконтрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного контрактом» Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно безпривлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контрактувиды и объемы работ по настоящему Контракту из числа возможных видов и объемовработ, указанных в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту),из числа видов работ, утвержденных указанным постановлением.
Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работопределяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт посредствомзаключения дополнительного соглашения по форме приложения № 6 к Контрактуи, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектнойдокументацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее____ процентов цены Контракта.
Подрядчик обязан направить свои предложения по конкретным видам иобъемам работ, которые он обязуется выполнить самостоятельно, Заказчику втечение __ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта.
За ненадлежащееисполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ построительству объекта капитального строительства, которые он обязан выполнитьсамостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств поКонтракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимостиуказанных работ.
6. Гарантии
6.1. Подрядчикгарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описаниемобъекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами итехническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов),выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ,при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийногосрока.
6.2. Гарантийныйсрок на выполняемые по Контракту Работы составляет _____ (___) ____________ сдаты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантиейпонимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных поего вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Подрядчикнесет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределахгарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормальногоизноса Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащегоремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьимилицами.
6.4. Приобнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контрактанедостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срокпосле их обнаружения.
В течение5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомленияоб обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Сторонысоставляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклоненияПодрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемойдаты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составитьсоответствующий акт самостоятельно.
Для проверкисоответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленнымКонтрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертныеорганизации.
При этом расходы насоответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когдаэкспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта илипричинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками(дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона,потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии ссоглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время,на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков(дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен бытьизвещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанныхв п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки(дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки(дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездногоустранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок иливозмещения расходов на их устранение.
6.7. Подрядчикгарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работпо назначению в течение всего гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе,определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения илиненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполненияобязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017№ 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Законао контрактной системе.
7.2. В случаепросрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, атакже в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплатынеустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставкиЦентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммыначисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренногоКонтрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленногоКонтрактом срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей(включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублейдо 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случаепросрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийногообязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполненияили ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек(штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчикомобязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотойдействующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РоссийскойФедерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объемуобязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Вариант I :
7.5. За каждыйфакт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (втом числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размерштрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Вариант II :
7.5. Штрафыначисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполненияПодрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполненияобязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), ноне более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияПодрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеетстоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контрактетаких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияПодрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителемзакупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом оконтрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключенияКонтракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленномПравилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числегарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливаетсяв следующем порядке:
а ) в случае, еслицена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной)цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной)цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);
1 процент начальной (максимальной) ценыКонтракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно);
б ) в случае, еслицена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если ценаконтракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если ценаконтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);
1 процент цены Контракта, если ценаконтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно).
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение илиненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащееисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не можетпревышать цену Контракта.
7.9. В случаенеисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержаниесуммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящегоКонтракта.
7.10. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательствпо Контракту.
7.11. Сторонаосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чтонеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренногоКонтрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы,а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.),действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органовгосударственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленномзаконодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательствпо Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на времядействия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлиялина исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была нев состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечениеисполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком егообязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работнадлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта,возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки,с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
ИсполнениеКонтракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком исоответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесениемденежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствиис законодательством Российской Федерации учитываются операции сосредствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспеченияисполнения Контракта определяется Подрядчиком.
Вариант I .
8.2. Размеробеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______процентов) начальной(максимальной) цены контракта, что составляет __________(_______) рублей.
При снижении цены впредложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентовпо отношению к начальной (максимальной) цене контракта Подрядчик,с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполненияКонтракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
Вариант II .
8.2. Размеробеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______процентов)от цены Контракта, что составляет _____ (________) рублей __ копеек.
При снижении цены впредложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношениюк начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключаетсяКонтракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положенийст. 37 Закона о контрактной системе.
Подрядчикосвобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе сучетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренномч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.
8.3. В ходеисполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполненияКонтракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленногообеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размеркоторого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
8.4. Срокдействия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельнов соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этомданный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств неменее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии состатьей 95 Закона о контрактной системе.
8.5. Вслучае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта пересталобыть действительным, закончило свое действие или иным образом пересталообеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчикобязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такоеобеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащееобеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действиеуказанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представленанедостоверная (поддельная) банковская гарантия.
Вслучае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполненияКонтракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуетсяпредоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца содня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставитьсоответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен впорядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчикомобязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размереодной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центральногобанка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактическиисполненных Подрядчиком.
8.6. Прекращениеобеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона оконтрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока,указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушениемКонтракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта потребованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств поКонтракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику.Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика,указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение ____(___) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченногостроительством объекта (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии уЗаказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
В случае уменьшенияразмера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленныхЗаконом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком вкачестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежитвозврату Подрядчику в течение _____ (___) дней с даты получения Заказчикомуказанного заявления при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качествувыполненных Работ.
8.8. Обеспечениеисполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательстваРоссийской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковскаягарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные вЗаконе о контрактной системе.
В банковскуюгарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежныхсредств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочихдней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы побанковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковскойгарантии.
8.10. Всезатраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов пообеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
В случае установления обеспечениягарантийных обязательств :
8.11. В целяхпредоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ ивозможности использования результата выполненных Работ на протяженииуказанного в Контракте гарантийного срока устанавливается обеспечениегарантийных обязательств в размере _____% (______процентов) начальной(максимальной) цены Контракта, что составляет _____________(_________) рублей.
Гарантийныеобязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданнойбанком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, иливнесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором всоответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операциисо средствами, поступающими Заказчику.
Банковская гарантиядолжна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе оконтрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика набесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок неболее чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика обуплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срокадействия банковской гарантии.
Способ обеспечениягарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.
Платежное поручение(либо копия) о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо банковскаягарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременнос документами, предусмотренными п. 4.9.4 настоящего Контракта.
Оформлениедокумента о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта)выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчикомобеспечения гарантийных обязательств.
Подрядчик вправеизменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставитьЗаказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательствновое обеспечение гарантийных обязательств.
Срок действиябанковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствиис требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок долженпревышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на одинмесяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона оконтрактной системе.
В случаенадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств обеспечениегарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляетвозврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, втечение _____ (___) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемыхобязательств.
Обеспечениегарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательстваРоссийской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
Всезатраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документовпо обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
Вслучае непредоставления Подрядчиком обеспечениягарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных внастоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящегоКонтракта.
9. Срок действия, порядок изменения и расторженияКонтракта
9.1. Контрактвступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта порезультатам проведения электронной процедуры – в соответствии сположениями статьи 83.2 Закона о контрактной системе.
9.2. Контрактдействует до «____»______________20__г. Окончаниесрока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств,предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условийКонтракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случаеодностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контрактав соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторженииКонтракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнениюРабот более чем на _________ (___) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ –более двух раз более чем на _______ (___) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качествувыполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которыене могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иливыявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другихподобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной)банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представлениебанковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактнойсистеме.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе отисполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, чтоПодрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещениемоб осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям кучастникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостовернуюинформацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара такимтребованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика(подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскойФедерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договорастроительного подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результатаРаботы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально частиРаботы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика отисполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно кисполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание еек сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во времявыполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащимобразом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранениянедостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требованияотказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе отусловий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленныйЗаказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являютсясущественными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечногосрока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение ПодрядчикомКонтракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчикдо принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправепровести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертныхорганизаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчикомпроведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертныхорганизаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может бытьпринято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизывыполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будутподтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием дляодностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. РешениеЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем втечение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системеи направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением овручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой,либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо сиспользованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксированиетакого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его врученииПодрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считаетсянадлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата полученияЗаказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо датаполучения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу,указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждениялибо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата поистечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решенияЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единойинформационной системе.
9.9. РешениеЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления ЗаказчикомПодрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчикобязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с датынадлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказеот исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившееоснованием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированызатраты на проведение экспертизы в соответствиис п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторногонарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданскимзаконодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика отисполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправепринять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствиис законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Всеспоры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением,расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решитьпутем переговоров.
10.2. В случаенедостижения взаимного согласия все споры поКонтракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. Допередачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороныпримут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна бытьнаправлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана датьписьменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ееполучения.
11. Прочие условия
11.1. Всеуведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляютсяв письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении поадресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильнойсвязи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случаенаправления уведомлений с использованием почты датой получения уведомленияпризнается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второйСтороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации оботсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. Приневозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такогонадлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмомс уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредствомфаксимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученнымиСтороной в день их отправки.
11.2. Контрактсоставлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющиходинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатамэлектронной процедуры Контракт заключен в электронной форме в порядке,предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.
11.3. Вслучае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчикапо Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех жеусловиях.
11.4. Приисполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключениемслучаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контрактувследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния илиприсоединения.
11.5. Во всем,что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательствомРоссийской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемымичастями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки законченного строительством объекта»;
приложение № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ»;
приложение № 4 «Акт приемки этапа строительства объекта»;
приложение № 5 «График оплаты выполненных по контракту работ»;
приложение № 6 «Форма дополнительного соглашения».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
| Заказчик | Подрядчик |
|
|
|
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП (при наличии) МП (при наличии)
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» _________ 20__ г. №____
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Заказчик Подрядчик
_______________/______________ _______________/ _____________
«___» ____________20__ г. «___»___________ 20__ г.
МП (при наличии) МП (приналичии)
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__»__________ 20__ г. №____
АКТ ПРИЕМКИ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
«____»____________ 20____г. г. Новосибирск
_____________________________________________________,именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании______________________________________________________, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующ___ на основании________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый вотдельности «Сторона», заключили настоящий акт приемки законченногостроительством объекта (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчиком во исполнение Контракта от«___» ___________ 20___г. №__________ предъявлен Заказчику к приемке__________________________________, расположенный по адресу:______________________________________(далее – Объект).
2. Строительствопроизводилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным________________________________________________.
3. Встроительстве принимали участие ______________________________(наименованиесубподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой изних).
4. Проектно-сметнаядокументация на строительство разработана генеральным проектировщиком___________________________(наименование организации иее реквизиты), выполнившим ________________________(наименование частей илиразделов документации) и субподрядными организациями ________________(наименованиеорганизаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).
5. Исходныеданные для проектирования выданы _____________________(наименованиенаучно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).
6. Проектно-сметная организация утверждена_______________________(наименование органа,утвердившего (переутвердившего) проектно-сметнуюдокументацию на объект), имеетположительное заключение государственной вневедомственной экспертизы _________________________________________________.
7. Строительство Объекта осуществлено всроки:
Начало работ:____________________________________________________.
Окончание работ:_________________________________________________.
8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объектимеет следующие основные показатели мощности, производительности,производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускнойспособности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.
| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту | Фактически | ||
| общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
9. НаОбъекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).
10. Внешниенаружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями(перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведенв приложении к настоящему Акту).
11. Недостаткивыполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Стоимость Объекта по утвержденнойпроектно-сметной документации:
| Всего |
| руб. |
| коп. | |
| в том числе: |
|
|
| ||
| стоимость строительно-монтажных работ |
| руб. |
| коп. | |
| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |
| руб. |
| коп. | |
| Стоимость принимаемых основных фондов |
| руб. |
| коп. | |
| в том числе: |
|
|
| ||
| стоимость строительно-монтажных работ |
| руб. |
| коп. | |
| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |
| руб. |
| коп. | |
13. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику всоответствии с условиями Контракта,составляет_________________________________________________________________________.
14. В соответствии с п. ____ Контракта суммаштрафных санкций составляет ________________ (указывается порядок расчеташтрафных санкций).
15. Итоговаясумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций,составляет ________________________________________________________________.
16. Подписаниемнастоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полномобъеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии сОписанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входитв обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство,необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
17. Дополнительныеусловия __________________________________________________.
| Объект сдал |
|
|
|
|
|
|
| (должность) |
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
| Объект принял | ____________ |
| ______________ |
| __________________________________ |
|
| (должность) |
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
| Заказчик | Подрядчик |
|
|
|
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП (при наличии) МП(при наличии)
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №______
ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Примечание:методика составления данного графика в соответствии с частью 7 статьи110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд» утверждается федеральным органом исполнительнойвласти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственнойполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,архитектуры, градостроительства, поэтому форма данного графика не представленав типовом контракте на выполнение работ по строительству объекта капитальногостроительства для обеспечения нужд Новосибирской области.
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Контракту
от «__» _________ 20__ г. №____
АКТ ПРИЕМКИ ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
«____» ____________ 20____г. г.Новосибирск
_________________________________________,именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________________, действующ____на основании __________________________________________________________________,с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем«Подрядчик», в лице ______________, действующ___ наосновании ________________, с другой стороны, составили настоящий акт приемкиэтапа строительства Объекта (далее – Акт) о нижеследующем:
Наименование Объекта_____________________________________________________________.
АдресОбъекта_____________________________________________________________________.
Контракт от «___» _________ 20__ г. № ___________________________________.
Номер (наименование при наличии) этапа _________________________________.
Срок выполнения работ:
начало выполнения работ_______________________________________________,
окончание выполнения работ ____________________________________________.
| № п/п | Номер/пункт локального сметного расчета | Наименование работ | Единица измерения | Выполнено работ (количество) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Итого: |
| |||
| Всего по Акту: |
| |||
Стороны подтверждают соответствие завершенногоэтапа по строительству Объекта требованиям, установленным Контрактом.
Неотъемлемой составной частью настоящего Актаявляется документация, перечень которой приведен в приложении к настоящемуАкту.
Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствиис Графиком оплаты выполненных по контракту работ, составляет __________________________________________.
Дополнительныеусловия______________________________________________________.
Подписание Заказчиком Акта приемки этапастроительства Объекта является промежуточной приемкой Работ и не лишаетЗаказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по качеству и количествуРабот.
| Работы сдал |
|
|
|
|
| ||
|
| (должность) |
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) | ||
| Работы принял | ____________ |
| ______________ |
| __________________________________ | ||
|
| (должность) |
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) | ||
| Заказчик | Подрядчик |
|
|
|
_______________/______________ _______________/ ______________
«___»____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП (при наличии) МП (при наличии)
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Контракту
от «__» _________ 20__ г. №____
ГРАФИК
ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ
Примечание: методика составления данного графика в соответствиис частью 7 статьи 110.2 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждается федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализациигосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферестроительства, архитектуры, градостроительства, поэтому форма данного графикане представлена в типовом контракте на выполнение работ по строительствуобъекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области.
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Контракту
от «__»_________ 20__ г. №____
Форма
Дополнительное соглашение
г.______________________ «___»__________20__г.
__________________, именуем___ в дальнейшем«Заказчик» для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице__________________________, действующ____ наосновании ________________________, с одной стороны,и ____________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», влице ______________, действующ___ на основании________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый вотдельности «Сторона», в соответствии с разделом 5.1 Контракта по предложениюПодрядчика заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подрядчик обязуется выполнитьсамостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательствпо Контракту от ______ 20___г. № _________следующие виды и объемы работ[1]:
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость (рублей) с учетом результатов закупки |
|
|
|
|
| |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| Итого в соответствии со сметной стоимостью (рублей) |
| |||
| Цена контракта (рублей) | ||||
| Объем работ, выполняемый Подрядчиком самостоятельно (%) | ||||
2. Во всемином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуютсяположениями Контракта № _____ от _______20___ г.
3. Настоящеесоглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлено в двухэкземплярах для каждой из Сторон.
| Заказчик | Подрядчик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________20__ г.
МП (при наличии) МП(при наличии)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
| Заказчик | Подрядчик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________20__ г.
МП (при наличии) МП (приналичии)
_________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 17.03.2020 № 68-п
Типовой контракт
на выполнение работ по строительству (реконструкции)
автомобильной дороги
г. ________________ «____» __________20__г.
___________________________________________,именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд ____________________, влице _________________________________, действующ___на основании _________________________________________, с одной стороны, и_____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующ___ на основании___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» икаждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального законаот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика____________________ (протокол _______от ______№ _____) заключилинастоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчикаработ по строительству/реконструкции (далее – Работы) автомобильной дороги__________________ в __________ районе Новосибирской области (далее -Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 кКонтракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный кодзакупки: ___________________________________________.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с «Описаниемобъекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и проектной документацией(далее – Проект) в сроки, указанные в Контракте и в «Графике выполнениястроительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), а Заказчикобязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, предусмотренныхнастоящим Контрактом.
1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствиис законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирскойобласти, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядоквыполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого видаРабот, в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Результатом Работ по Контракту являетсяпостроенный/реконструированный Объект, в отношении которого получено заключениеоргана государственного строительного надзора о соответствиипостроенного/реконструированного объекта капитального строительства требованиямтехнических регламентов и проектной документации, в том числе требованиямэнергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитальногостроительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключениефедерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренныхчастью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.5. Интересы Заказчика поКонтракту представляют:______________________________
__________________________________________________________________________________
Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных Работ иприемкой выполненных Подрядчиком Работ осуществляют ответственные работникиЗаказчика, которые уполномочены руководителем подписывать акты приемки этапастроительства/реконструкции объекта по форме приложения № 3 к Контракту,справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актсдачи-приемки Объекта по форме приложения № 7 к Контракту и другие документына основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации доверенностей.
1.6. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: сотрудникиПодрядчика, которые уполномочены руководителем организации получать предписанияЗаказчика и уполномоченной им организации, подписывать документы воисполнение Контракта, акты приемки этапа строительства/реконструкции объекта поформе приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ изатрат (форма КС-3), акт сдачи-приемки объекта по форме приложения№ 7 к Контракту и другие документы на основании доверенностей, выданных впорядке, предусмотренном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации,которые представляются Заказчику не позднее чем за ___ (___) ______ днядо подписания указанных документов и при смене доверенного лица в течение__ (___) ______ дней с даты их выдачи уполномоченному лицу.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _____ (_________________) рублей___коп.
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании_________________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – ____% (___ процентов), ____(___) рублей.
Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметнойдокументации в ценах на ________ год, с пересчетом сметной стоимостистроительства/реконструкции в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов,примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта, и с учетомрезультата закупки (коэффициент снижения _____).
В случае если Контракт заключаетсяс юридическим лицом или физическим лицом, в том числезарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма,подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иныхобязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательныеплатежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской ФедерацииЗаказчиком.
Источник финансирования:_________________________________________________.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе егоисполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактнойсистеме и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные свыполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимостьматериалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов идругих обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчикомсвоих обязательств по Контракту.
2.3. К стоимости Работ, переходящих по вине Подрядчика на следующийгод из-за несоблюдения им «Графика выполнения строительно-монтажных работ»(приложение № 2 к Контракту), индекс-дефлятор следующего года не применяется.
2.4. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжениемПравительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах поповышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии уПодрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации, превышающей сумму2 млн. 250 тыс. рублей в течение двух месяцев, информацияможет быть передана в Следственное управление Следственного комитетаРоссийской Федерации по Новосибирской области.
Вариант I. Оплата с авансом:
2.5. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику нарасчетный счет, указанный в Контракте, в размере _____% (_____ процентов) отцены Контракта в течение ________ (_____________) рабочих дней со днязаключения Контракта. Оплата производится Заказчиком на основаниипредставленного Подрядчиком счета.
Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком нарасчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно в сроки и вразмерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ(приложение № 6 к Контракту) с учетом Графика выполнениястроительно-монтажных работ (приложение № 2 к Контракту), в срокне более _____ (__________) ____ дней с даты подписания Заказчиком акта приемкиэтапа строительства/реконструкции Объекта, оформленного по прилагаемой форме(приложение № 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основаниипредставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры. Объем выполненных по КонтрактуРабот определяется в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.
При определении стоимости фактически выполненных Работ используетсяпонижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости Работ по Контракту(пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену Контракта, котораябыла предусмотрена документацией о закупке.
Оплата выполненных Работ производится при отсутствии у Заказчика претензийпо объему и качеству выполненных Работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика,указанный в Контракте, после передачи результата Работ по Контракту в течение________ (_____________) рабочих дней с даты подписания Заказчиком завершающегоакта приемки этапа строительства/реконструкции Объекта, оформленного поприлагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), и акта сдачи-приемкиобъекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 7 к Контракту).
Сумма оплаченного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных расчетахза выполненные и принятые Работы путем вычета суммы оплаченного авансапропорционально стоимости принятых Работ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными смомента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, слицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчикответственности не несет.
Вариант II. Оплата без аванса:
2.5. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчикомна расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно в сроки и вразмерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ(приложение № 6 к Контракту) с учетом Графика выполнениястроительно-монтажных работ (приложение № 2 к Контракту), в срокне более _______ (_____________________) _______ дней с даты подписанияЗаказчиком акта приемки этапа строительства/реконструкции Объекта, оформленногопо прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту). Оплата производитсяЗаказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры. Объемвыполненных по Контракту Работ определяется в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.
При определении стоимости фактически выполненных Работ используетсяпонижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости Работ по Контракту(пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену Контракта, которая былапредусмотрена документацией о закупке.
Оплата выполненных Работ производится при отсутствии у Заказчика претензийпо объему и качеству выполненных Работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика,указанный в Контракте, после передачи результата Работ по Контракту в течение________ (_____________) рабочих дней с даты подписания Заказчиком завершающегоакта приемки этапа строительства/реконструкции Объекта, оформленного поприлагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), и акта сдачи-приемкиобъекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 7 к Контракту).
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными смомента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, слицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчикответственности не несет.
Если предусмотрено документацией озакупке:
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон безизменения предусмотренного Контрактом объема Работы, качества выполняемойРаботы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписываютдополнительное соглашение к Контракту.
Если предусмотрено документацией озакупке:
2.7. Цена Контракта можетбыть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетногозаконодательства Российской Федерации не более чем на 10 процентов от ценыКонтракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ.
3. Порядоквыполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объектазакупки» (приложение № 1 к Контракту).
3.2. Место выполнения Работ: автомобильная дорога_____________________________ в __________________ районе Новосибирскойобласти, участок км (ПК) _________ - км (ПК) __________, протяженностью _____км(по месту нахождения Объекта).
3.3. Сроки выполнения Подрядчиком Работ по Контракту:
дата начала выполнения Работ – «____» __________20__ года или дата заключения Контракта;
дата окончания выполнения Работ на Объекте (доданной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – «____» __________20__ года.
Работы по строительству/реконструкции Объекта должны быть завершеныПодрядчиком за ____ (___________) календарных дней до даты передачи результатаРабот, указанной в настоящем пункте.
Объемы и сроки выполнения Работ определяются «Графиком выполнениястроительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту), являющимсянеотъемлемой частью Контракта.
3.4. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком ПроектомПодрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию,необходимую для выполнения Работ на Объекте, его отдельных конструктивныхэлементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий исооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проектпроизводства Работ), включающую технологические карты, регламентирующиетехнологию отдельных видов Работ с целью обеспечения их надлежащегокачества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонныхсмесей в период отрицательных температур, в течение ___ (______) ____ днейпосле заключения Контракта.
3.5. При исполнении Контракта Стороны руководствуются «Перечнемнормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ»(приложение № 5 к Контракту).
3.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом икачеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с«Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 кКонтракту), качеством используемых Подрядчиком при строительстве/реконструкцииОбъекта материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственнуюдеятельность Подрядчика.
При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшитькачество Работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этомПодрядчику.
3.7. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числедеталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствиис «Описанием объекта закупки», которые должны быть новыми, исправными,пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по строительству/реконструкции Объектаматериалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающиесоответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий,конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемыепри выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы всоответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатовсоответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы,используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передачеЗаказчику до момента их применения.
3.8. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии стребованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, технических регламентов, принятых вустановленном порядке. При производстве Работ не допускаются любыеотклонения от Проекта и нормативной документации, приведенной в «Перечненормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ»(приложение № 5 к Контракту), без согласования с Заказчиком.
3.9. В случае предложения Подрядчиком изменений технических решенийданные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы сорганизацией –разработчиком Проекта (далее -Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты дляоценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений,не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком в процессе проведениястроительно-монтажных Работ с изменением проектных решений без согласования сПроектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.
3.11. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролируеткачество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующихобследований как собственными силами, так и с привлечением организаций,выполняющих авторский надзор и строительный контроль качества, независимыхиспытательных лабораторий.
3.12. Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождаетПодрядчика от выполнения им всех видов производственного контролявыполнения Работ.
3.13. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой изСторон для решения вопросов, возникших в процессе выполнения Работ поКонтракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено вадрес другой Стороны не позднее чем за три дня до проведения совещания.Совещание проводится по месту нахождения Заказчика либо на Объекте. Местопроведения совещания определяется Заказчиком.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работосуществляются в сроки, определенные пунктом 3.3 Контракта.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ наих соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертизавыполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами или к еепроведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с«Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 кКонтракту).
Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком этапа Работ осуществляются в срок,определенный «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение№ 2 к Контракту), и оформляются подписанием акта приемки этапастроительства/реконструкции объекта, оформленного по прилагаемой форме(приложение № 3 к Контракту).
4.3. Подрядчик в срок за ___ (_____) ____ дней до даты завершенияэтапа (кроме последнего этапа) выполнения Работ по строительству/реконструкцииОбъекта, указанной в «Графике выполнения строительно-монтажных работ»(приложение № 2 к Контракту), обязан:
вручить Заказчику уведомление о завершении этапаРабот с предложением приступить к приемке выполненных Работ;
подготовить результаты выполненных Работ к сдачеЗаказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с«Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).
Подрядчик предъявляет Заказчику при сдаче выполненных Работ материалы фотовидеофиксации, комплект надлежащим образом оформленнойи подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам всоответствии с представленными в РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002 формамипроизводственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытыеРаботы и ответственные конструкции, акт приемки этапастроительства/реконструкции объекта, оформленный по прилагаемой форме(приложение № 3 к Контракту), в ___ экземплярах и справку о стоимостивыполненных работ и затрат формы КС-3 в ___ экземплярах, подписанные со своейстороны.
Оформление акта приемки этапа строительства/реконструкции объекта(приложение № 3 к Контракту) производится на электронных и бумажныхносителях на основании данных Журнала учета выполненных работ по форме КС-6а,ведущегося Подрядчиком, согласованного с Заказчиком. Оформление справки остоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производится на основанииакта приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 кКонтракту).
Акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта, оформленный поприлагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), и Журнал учета выполненныхработ по форме КС-6а должны оформляться в программе MicrosoftEXCEL c использованием связей между ячейками или с использованием Программногокомплекса «Гранд-Смета» (или иного сметного программного комплекса,позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающегосо всеми сметными программами).
Факт выполнения Работ в соответствующие даты подтверждается записями вОбщем журнале работ и исполнительной документацией.
В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какойто ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком,отрицательного результата приемочного, геодезического и лабораторного контроля,непредъявления какого-либо конструктива по актускрытых работ для освидетельствования Заказчик направляет письменный отказ отприемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков (дефектов) вуказанные Заказчиком сроки. Приемка Работ производится только после устраненияПодрядчиком нарушений и недостатков Работ.
4.4. Заказчик не позднее чем в течение ___ (___) ____ дней с датыполучения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче выполненныхРабот, указанного в пункте 4.3 Контракта, обязан приступить к приемкевыполненных Работ.
4.5. Приемка Заказчиком выполненных Работ производится при условии:
положительной оценки Заказчиком соответствияпредставленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативныхдокументов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты промежуточной приемкиРабот представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной иподписанной исполнительной документации по конструктивным элементам.Исполнительная документация представляется Подрядчиком с сопроводительнымписьмом и описью прилагаемых документов;
осмотра Заказчиком Объекта в натуре иположительном результате предварительных испытаний (приемочного,измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненныхЗаказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией.
4.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ,если их качество не соответствует требованиям Проекта и Контракта, неподтверждается исполнительной и/или другой документацией. В случае отказаЗаказчика от приемки Работ Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), вкотором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), атакже срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляетконтроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранениюнедостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки Работв установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.
Повторная приемка Работ производится только после устранения Подрядчикомнедостатков (дефектов) Работ.
4.7. В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках(дефектах) Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках(дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках(дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 12.1Контракта.
4.8. В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документациина предъявляемый к приемке этап Работ Заказчик имеет право отказать вприемке данного этапа Работ, а также в приемке технологически взаимосвязанныхРабот до момента представления указанной исполнительной документации в полномобъеме.
4.9. Заказчик обязан до последнего рабочего дня отчетного месяцаподписать акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение№ 3 к Контракту) или направить Подрядчику мотивированный письменный отказв его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчикомпредставленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документовпроизводится после устранения последним причин отказа в подписаниидокументов в установленном настоящим пунктом порядке.
Подписание Заказчиком акта приемки этапа строительства/реконструкцииобъекта (приложение № 3 к Контракту) до даты окончания выполнения Работ наОбъекте является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права вдальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования, конструкций ирезультата завершенных Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика послеприемки выполненных Работ, до приемки Заказчиком законченногостроительством/реконструкцией Объекта несет Подрядчик.
4.10. Приемка выполненных Работ по конструктивным элементам, качествокоторых не может быть подтверждено лабораторными испытаниями, которые всоответствии с установленными методиками испытаний не могут быть выполненына момент приемки, производится в размере 50% от сметной стоимости данных Работи конструктивных элементов. Окончательная приемка производится только после получениярезультатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество и соответствиепроекту данных выполненных Работ и конструктивных элементов. В случаенесоответствия выполненных Работ и конструктивных элементов Проекту Заказчиквправе отказаться от ранее принятых объемов Работ, а Подрядчик обязанвозвратить ранее полученные денежные средства в счет оплаты Работ, принятыхранее по акту приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение№ 3 к Контракту), устранить недостатки (дефекты) в сроки, определенныеЗаказчиком. Повторная приемка данных Работ производится в соответствии спунктом 4.1 Контракта с учетом санкций, начисленных в соответствии с разделом 7Контракта.
4.11. Выполненные строительно-монтажные Работы принимаются Заказчикомс учетом накладных расходов, непредвиденных Работ и затрат, прочих и другихзатрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:
накладные расходы и сметная прибыль согласно МДС81-33-2004 и МДС 81-25-2001 от фонда оплаты труда (с изменениями идополнениями);
затраты за временные здания и сооружениярассчитываются согласно пункту 3.2 ГСН 81-05-01-2001 за фактическипостроенные временные здания и сооружения в пределах сметного лимита;
дополнительные затраты при производстве Работ взимнее время оплачиваются в зимний период согласно разделу IIГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат припроизводстве строительно-монтажных работ в зимнее время» в пределах лимита,учтенного в расчете начальной (максимальной) цены Работ;
затраты за перевозку работников – в пределахсметного лимита;
затраты за другие прочие затраты (вахтовый метод)– в пределах сметного лимита по каждой статье затрат;
средства на непредвиденные Работы и затраты –обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию сЗаказчиком, но не более 3,0% от итога глав сводного сметного расчета.
Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в утвержденнойсметной документации и в расчете обоснования начальной (максимальной) ценыКонтракта. Сметы на непредвиденные Работы и затраты, возникшие в ходепроизводства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий исооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденным Проектом,разрабатываются Подрядчиком за свой счет и представляются на утверждениеЗаказчику. Расходы на разработку смет на непредвиденные Работы и затратыи временные здания и сооружения возмещению Заказчиком не подлежат.
При определении стоимости фактически выполненных Работ используетсяпонижающий коэффициент, полученный путем деления цены Контракта (пункт 2.1Контракта) на начальную (максимальную) цену Контракта, которая былапредусмотрена документацией о закупке.
4.12. Приемка фактически выполненных непредвиденных Работ и затрат, атакже возведенных временных зданий и сооружений производится с включением ихстоимости в акт приемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение№ 3 к Контракту) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формаКС-3), с обязательным приложением расшифровки стоимости принятых непредвиденныхРабот и затрат и временных зданий и сооружений к акту приемки этапастроительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту).
4.13. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работосуществляются в следующем порядке:
4.13.1. Заказчик не позднее __ (___) ____ дней до окончаниявыполнения Работ на Объекте обязан назначить дату приемочной комиссии.
4.13.2. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченногостроительством/реконструкцией Объекта осуществляются в сроки, определенныепунктом 3.3 Контракта, и оформляются подписанием акта приемки этапастроительства/реконструкции объекта (приложение № 3 к Контракту) и актаприемочной комиссии о приемке законченной строительством/реконструкциейавтомобильной дороги.
По результатам проведенной приемки Объект принимается в эксплуатациюприемочной комиссией, составляется акт согласно ГОСТ 32755-2014 «Дорогиавтомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки вэксплуатацию выполненных работ».
4.13.3. Датой подписания акта приемочной комиссии о приемкезаконченной строительством/реконструкцией автомобильной дороги оформляется актприемки этапа строительства/реконструкции объекта (приложение № 3 кКонтракту) завершающего этапа Работ, установленного «Графиком выполнениястроительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту) и актсдачи-приемки объекта (приложение № 7 к Контракту).
4.13.4. Подрядчик в срок за __ (____) ____ дней до даты окончаниявыполнения Работ на Объекте (пункт 3.3 Контракта) обязан:
вручить Заказчику уведомление о завершении Работна Объекте;
подготовить построенный/реконструированный Объектдля проведения проверки законченного строительством/реконструкцией Объектаорганом государственного строительного надзора Новосибирской области и к сдачеЗаказчику (приемочной комиссии);
передать Заказчику материалы фотовидеофиксации,два полных комплекта (оригинал и копия; общий журнал работ и специальныежурналы передаются без копий) надлежащим образом оформленной и подписаннойисполнительной документации по конструктивным элементам в соответствии спредставленными в РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002 формамипроизводственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытыеРаботы и ответственные конструкции, перечень организаций, участвовавших ввыполнении строительно-монтажных Работ, с указанием видов выполненных ими Работи фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за ихвыполнение, подписанные акты рекультивации временной полосы отвода,сосредоточенных и притрассовых резервов, площадокхранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временныхсооружений, объездов и дорог старого направления, подлежащих рекультивации,проект акта приемочной комиссии о приемке законченнойстроительством/реконструкцией автомобильной дороги, а также документы обобеспечении исполнения гарантийных обязательств в соответствии с пунктом 9.13настоящего Контракта;
передать комплект документов, необходимых в соответствии сГрадостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органагосударственного строительного надзора о соответствии построенного и (или)реконструированного объекта капитального строительства требованиям техническихрегламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетическойэффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительстваприборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключенияфедерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренныхчастью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящемпункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления вполном объеме.
Заказчик после получения в полном объеме указанных в настоящем пунктеКонтракта документов организует выполнение комплекса обследований и диагностикипринимаемого в эксплуатацию Объекта.
4.13.5. В случае если в ходе проведения проверки законченногостроительством/реконструкцией Объекта органом государственного строительногонадзора будут выявлены нарушения требований технических регламентов, иныхнормативных актов и проектной документации, Подрядчик обязан устранить ихза счет собственных средств в установленные органом государственногостроительного надзора сроки.
4.13.6. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявленыотдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальнуюэксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчиксоставляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень ихарактер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимыйПодрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиямиПодрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленныхЗаказчиком в ходе приемки результата Работ, в установленные актом о недостатках(дефектах) сроки.
Все выявленные недостатки (дефекты) устраняются Подрядчиком за счетсобственных средств. После устранения всех недостатков (дефектов) Подрядчикписьменно извещает Заказчика об их устранении и готовности Объекта кпредъявлению приемочной комиссии.
В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах)Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт онедостатках (дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт онедостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 12.1Контракта.
4.13.7. Заказчик в течение ___ (____) ____ дней с даты получения оторгана государственного строительного надзора положительного акта проверкизаконченного строительством/реконструкцией Объекта направляет заявление в органгосударственного строительного надзора для получения «Заключения о соответствиипостроенного/ реконструированного объекта капитального строительстватребованиям технических регламентов и проектной документации, в том числетребованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектакапитального строительства приборами учета используемых энергетическихресурсов».
4.13.8. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии):
Объект в полной строительной готовности, в отношении которого полученозаключение органа государственного строительного надзора о соответствиипостроенного/реконструированного объекта капитального строительства требованиямтехнических регламентов и проектной документации, в том числе требованиямэнергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитальногостроительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, изаключение федерального государственного экологического надзора в случаях,предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации;
акт приемки этапа строительства/реконструкцииобъекта на последний (___) этап в соответствии с «Графиком выполнениястроительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту),оформленный по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), в ___экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в 4экземплярах;
акт сдачи-приемки объекта, законченногостроительством/реконструкцией (приложение № 7 к Контракту), в ___экземплярах.
4.13.9. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ поОбъекту Заказчиком не принимается.
4.13.10. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическоеобследование принимаемой Заказчиком части Работ или Объекта в целомосуществляется по решению Заказчика и за его счет.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводунедостатков (дефектов) выполненных Работ или их причин и невозможностиурегулирования этого спора по требованию любой из Сторон может бытьназначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшаяназначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условийКонтракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженныминедостатками (дефектами) расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несетПодрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходынесут обе Стороны поровну.
4.13.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненныхРабот в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков(дефектов). При этом данный отказ оформляется составлением соответствующегоакта.
4.13.12. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативныхдокументов (ГОСТ, СНиП, ВСН, технические регламенты и др.), а также предписанийЗаказчика последний приостанавливает приемку выполненных Работ в целом доустранения выявленных недостатков (дефектов) и повторной проверки качествавыполненных Работ за счет средств Подрядчика.
4.13.13. Если недостатки (дефекты) своевременно Подрядчиком неустранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону для устранения недостатков(дефектов) и удержать с Подрядчика убытки, взыскать компенсацию затрат наустранение недостатков (дефектов).
4.13.14. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнениясубподрядчиком субподрядных Работ Подрядчик обеспечивает их надлежащеевыполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.
5. Праваи обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств всоответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранениявыявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленныхдокументов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ поформе приложения № 4 «Контрольная информация о ходе выполнения работ».
5.1.4. В случае досрочного исполнения обязательств без письменного согласованияс Заказчиком приемку и оплату выполненных Работ осуществлять впредусмотренные Контрактом сроки.
5.1.5. Осуществлять строительный контроль, авторский надзор,технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и другоесилами проектных, инженерных организаций на договорной основе. Заказчик илиуполномоченные им лица и организации, выполняющие строительный контроль,авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль,диагностику и другое, имеют право производить любые измерения, испытания,отборы образцов и взвешивания для контроля качества Работ, материалови конструкций, выполненных, произведенных или поставляемых по Контракту.При осуществлении строительного контроля, авторского надзора, технического надзора,независимого лабораторного контроля, диагностики и другого Заказчик и/илипривлеченная им инженерная организация не вправе вмешиваться воперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. Отказаться в любое время до сдачи выполненных Работ Подрядчикомот исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик неприступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолькомедленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явноневозможным.
5.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях,предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в томчисле в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.8. Запрашивать сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.9. Производить приемку выполненных Работ в соответствии с«Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 кКонтракту).
5.1.10. Производить необходимые записи в Общий журнал работ привыполнении Работ на Объекте.
5.1.11. Давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения)при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов,Контракта и приложений к нему:
о запрещении применения технологий, материалов,конструкций, изделий и оборудования, не обеспечивающих установленныйнормативными документами уровень качества, удалении со строительной площадки вустановленные Заказчиком сроки таких материалов, конструкций, и замене их наматериалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиямПроекта и Контракта;
о приостановке Работ до установленного Заказчикомсрока в случае:
несоответствия их Проекту;
неблагоприятных (недопустимых по требованиямтехнических условий) погодных условий;
невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика вустановленные сроки;
наступления обстоятельств непреодолимой силы;
изменения бюджетного финансирования по подразделу___________________;
если дальнейшее выполнение Работ может угрожатьбезопасности строящегося/реконструируемого Объекта либо при выполнении Работ несоблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожногодвижения и других норм, обеспечивающих безопасностьстроящегося/реконструируемого Объекта и находящихся вблизи него объектов.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по вине Подрядчика, несетПодрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служитьоснованием для продления срока окончания выполнения Работ на Объекте.
Предписания (распоряжения) отдаются должностными лицами Заказчика,указанными в пункте 1.6 Контракта, в письменном виде на имя представителейПодрядчика, указанных в пункте 1.7 Контракта, с указанием даты егоподписания и срока исполнения. При получении предписания (распоряжения)Подрядчик обязан в течение суток внести в Общий журнал работ предписания (распоряжения)с краткой характеристикой.
5.1.12. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условияКонтракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе, в том числе в случае изменения видов и (или) объема работ.
5.1.13. Откорректировать структуру сводного сметного расчета поОбъекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта иобъемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (приложение № 1к Контракту).
5.1.14. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательствомРоссийской Федерации.
5.1.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.16. В любое время до погашения аванса (при наличии аванса)выполненными Работами проводить проверку наличия заготовленных Подрядчиком наОбъекте материалов, как по качеству, так и по количеству.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу представленных Подрядчиком результатоввыполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с пунктом 4.1Контракта.
5.2.2. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходомвыполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшитькачество Работ, или иные их недостатки (дефекты), немедленно уведомить об этомПодрядчика любым из способов, указанных в Контракте.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненныев соответствии с Контрактом Работы, включая проведение экспертизывыполненных Работ, в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлениивыполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.25 Контракта, в течение ___(___) ___ дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжениявыполнения Работ.
5.2.5. Не позднее ___ (___) ___ дней с момента возникновения праватребования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направитьПодрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочихдней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени),рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной впретензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированногоотказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензиюнаправить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа,пени), рассчитанной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и условиями Контракта.
5.2.7. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени)за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, аименно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствиис законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весьпериод просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа,пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями орасторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковскойгарантии при неисполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик обязанобратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии свыданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан втечение __ (___) ___ дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратитьсяв арбитражный суд с требованием об обязаниигаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправеосуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, еслигарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требованиеЗаказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное доокончания срока действия банковской гарантии.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленнойПодрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключениемслучаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Производить оформление постоянного отвода земель подстроительство/реконструкцию Объекта, кроме земель под сосредоточенные резервы икарьеры, и передать Подрядчику земельный участок под Работы на Объекте напериод выполнения Работ в пределах постоянной полосы отвода автомобильнойдороги согласно Проекту и иным документам.
5.2.12. Передать Подрядчику Проект, утвержденный к производствуРабот, в течение ___ (___) ___ дней с даты заключения Контракта.
5.2.13. В течение __ (___) ___ дней с даты получения письменногозапроса Подрядчика передать ему по акту геодезическую разбивочную основу (ГРО).ГРО передается Подрядчику при толщине снежного покрова не более 20 см. Прибольшей толщине снежного покрова ГРО может быть передана Подрядчику при условииобеспечения им очистки от снега пунктов и знаков закрепления вручную.
5.2.14. Осуществлять строительный контроль, авторский надзор,технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и другое впроцессе выполнения Работ на Объекте в целях проверки соответствиявыполняемых Работ Проекту, требованиям технических регламентов, результатаминженерных изысканий (далее – контроль за Работами) в порядке, предусмотренномСП 78.13330.2012, ВСН 19-89, настоящим Контрактом и другими нормативнымиправовыми актами.
5.2.15. В случае выявления недостатков (дефектов) на Объекте, возникшихв период гарантийного срока, в течение ___ (___) ___ дней направить Подрядчикуписьменное извещение о выявленных на гарантийном участке недостатках(дефектах), необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчикадля участия в комиссии по обследованию гарантийного участка сфиксированием в акте выявленных недостатков (дефектов) и определением сроковдля их устранения.
5.2.16. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные спроизводством Работ на Объекте, в течение __ (___) ___ дней со дня полученияписьменного запроса Подрядчика.
5.2.17. Уведомить Подрядчика в письменной форме о привлеченииюридических лиц или индивидуальных предпринимателей (далее – инженернаяорганизация) для осуществления строительного контроля, авторского надзора,технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики идругого за Работами на Объекте.
5.2.18. Направлять в саморегулируемую организацию сведения онарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ вцелях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласностатьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «Осаморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации.
5.2.19. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках(дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ и в период исполнениягарантийных обязательств, в течение __ (___) ___ дней после обнаружениятаких недостатков (дефектов).
5.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации и условиями Контракта.
5.2.21. Осуществлять авансирование Работ в соответствии с условиямиКонтракта (при наличии аванса).
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов,предусмотренных разделом 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии сусловиями Контракта Работ.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочкиисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иныхслучаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительновыполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ всоответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом изаконодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный вустановленном порядке Проект, необходимый для производства Работ по настоящемуКонтракту, в течение __ (___) ___ дней с даты заключения Контракта.
5.4.3. Качественно выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренныенастоящим Контрактом, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующимусловиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в«Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнениидорожных работ» (приложение № 5 к Контракту), РД-11-02-2006, техническихрегламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативнойдокументации.
5.4.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечениисубподрядных организаций. Нести перед Заказчиком имущественную ответственностьза качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподряднымиорганизациями.
В случае если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлениизакупки товара, Работы, услуги превышает 100 млн. рублей, Подрядчикобязан предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях,субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, ценакоторого или общая цена которых составляет более чем десять процентов ценыКонтракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договорас соисполнителем, субподрядчиком.
5.4.5. Получать в установленном порядке лицензии (либо другиеразрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством), в томчисле на недропользование для разработки карьеров, водопользование ипользование водными объектами.
5.4.6. Производить оформление временного отвода земель подсосредоточенные резервы и карьеры.
5.4.7. Осуществлять производство Работ на земельном участке,отведенном под Работы на Объекте в границах земельного отвода, указанных вПроекте.
5.4.8. Возмещать затраты Заказчика по временному отводу земель подРаботы на Объекте при невыполнении по вине Подрядчика сроков и объемовРабот, установленных Контрактом.
5.4.9. Представить в течение ___ (___) ___ дней с даты заключенияКонтракта соответствующие требованиям РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и(или) специального журнала учета выполнения Работ при строительстве,реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» общий испециальные журналы, в которых с момента начала Работ на Объекте и до ихзавершения будет вестись учет выполненных Работ.
5.4.10. Представлять при приемке освидетельствованных скрытых Работи ответственных конструкций на Объекте исполнительную документацию ссопроводительным письмом и описью прилагаемых документов в соответствии с:
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документациипри строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитальногостроительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования скрытыхРабот, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»: актыосвидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осейОбъекта на местности, акты освидетельствования скрытых Работ, которые оказываютвлияние на безопасность Объекта, акты освидетельствования ответственныхконструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-техническогообеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контролянедостатков (дефектов), рабочую документацию по Работам на Объекте;
ГОСТ Р 51872-2002: исполнительные схемы.
5.4.11. С момента начала строительно-монтажных Работ вести на Объектефотовидеофиксацию хода производства Работ,подтверждающую надлежащее исполнение всех видов Работ. Сброшюрованныйфотоальбом должен содержать не менее 50 фотографий скрытых Работ (ответственныхконструкций), не менее 25 фотографий состояния Объекта после завершения Работ,все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фотовидеофиксациидолжны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях всоставе исполнительной документации.
5.4.12. Выполнять Работы из материалов Подрядчика. Обеспечитьпостоянный контроль качества выполняемых Работ, применяемых материалов,конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенныхкомпетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательствао техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития Россииот 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечнядокументов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лицакритериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации,соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечиваетих соответствие критериям аккредитации» в части, касающейся испытательныхлабораторий».
5.4.13. До начала производства Работ на Объекте:
в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендациипо организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»,ГОСТ Р 52289-2004 разработать и согласовать схемы организациидвижения и ограждений мест производства Работ и включить их в организационно-технологическуюдокументацию (проект производства Работ) на текущий год;
получить письменное согласие предприятия, введении которого находятся линии связи и/или линии радиофиксации,на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину неболее 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
5.4.14. Согласовать с органами государственного надзора порядокведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
5.4..15. Обеспечивать снятие и сохранностьрастительного слоя с временно занимаемых земель с последующим использованиемего при рекультивации в соответствии с Проектом.
5.4.16. Принять по акту приемки-передачи ГРО в соответствии с пунктом5.2.13 Контракта и обеспечить сохранность на местности принятых от Заказчикапунктов и знаков закрепления ГРО.
5.4.17. Самостоятельно за свой счет выполнить в объеме, достаточномдля производства всех разбивочных Работ, сгущение точек геодезическойразбивочной основы, произвести их закрепление на местности и обеспечитьсохранность, выполнить детальную разбивку оси трассы, сохраняя ее на весьпериод Работ в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком ГРО,проводить геодезический контроль геометрических параметров строящегосясооружения.
Нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, еговысотного положения, размеров всех его частей.
Контроль, проводимый Заказчиком за ходом выполнения геодезических Работ,не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность ихисполнения.
5.4.18. Обеспечить своевременную поверку и калибровку средствизмерений для осуществления геодезического и лабораторного контроля.
5.4.19. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации,оборудование, освещение Объекта (при наличии), строящийся/реконструируемыйОбъект с момента начала строительства до подписания акта итоговой проверкиинспекции государственного строительного надзора.
Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства Работинформационный щит размером 1,5 х 1,5 м с указанием следующихсведений: вид Работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, егоконтактные телефоны, сроки проведения Работ (начало и окончание).
5.4.20. Представлять Заказчику в течение __ (___) ___ дней со дняполучения запроса письменные разъяснения по ходу строительства/реконструкцииОбъекта.
5.4.21. Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятияпо охране труда и охране окружающей среды согласно Проекту.
5.4.22. Исполнять полученные в ходе строительного контроля,авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля,диагностики и другого указания Заказчика, представителей авторского и (или)государственного строительного надзора, строительного контроля, непротиворечащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниямЗаказчика, данным в порядке, предусмотренном пунктом 1.6 ипунктом 12.1 Контракта.
5.4.23. В течение __ (___) ___ дней представлять Заказчику сведенияоб устранении полученных замечаний в письменном виде.
5.4.24. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов),выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатацииОбъекта в соответствии с пунктом 6.3 Контракта. Исправлять недостатки(дефекты), допущенные при выполнении Работ, за свой счет в согласованные с Заказчикомсроки.
Наличие недостатков (дефектов), их характер, объемы и сроки устраненияфиксируются актом о недостатках (дефектах), составленным комиссией, в которуювходят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (попривлечению Заказчиком) представители администрации района, представителиГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс Работ посодержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписываетсяпредставителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передаетсяПодрядчику для исполнения.
5.4.25. Немедленно известить Заказчика и до получения от негоуказаний приостановить Работы при обнаружении:
обстоятельств, угрожающих сохранности и/илипрочности строящегося/реконструируемого Объекта, либо создающих невозможностьокончания выполнения Работ на Объекте в установленный срок;
возможных неблагоприятных для Заказчикапоследствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.
5.4.26. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движениетранзитного транспорта по автодороге, в том числе за отсутствие ограждений местпроизводства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасностькак работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, впериод производства строительных Работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию, недопускать, за исключением согласованных случаев перерывов, движения по ней.
Компенсировать Заказчику, пользователям дорог, третьим лицам вред (включаясудебные издержки) в случае его причинения вследствие нарушения Подрядчиком требованийк производству Работ, предъявляемых в соответствии с Контрактом.
5.4.27. По запросу Заказчика представлять аналитическую информациюи исполнительную документацию по строительству/реконструкции Объекта, втом числе на электронных носителях. Представлять Заказчику ежемесячно(телефонограммой) до 3 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнениитекущего месяца.
5.4.28. Представлять по требованию Заказчика банковские и иныедокументы об оплате материалов, услуг для подтверждения целевого использованиябюджетных средств, перечисленных в целях исполнения пункта 2.9 Контракта, приусловии авансирования Работ по Объекту.
5.4.29. Не позднее чем за __ (___) ___ дней дня извещатьтелефонограммой Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытыхРабот и ответственных конструкций.
5.4.30. Передать Заказчику по окончании Работ схемы расположения икаталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых пригеодезических разбивочных Работах в период проведения Работ и сохраняемых доего окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных имонтажных Работах, а также электронный паспорт Объекта.
5.4.31. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученныйПроект в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты Проектавосстановить его за свой счет.
5.4.32. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок,проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на Объекте. Припроведении проверок Государственным строительным надзором визировать актыпромежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
5.4.33. В соответствии с Проектом обустроить и содержать временныеподъездные дороги, а также обеспечить сохранность используемых пристроительстве/реконструкции дорог, принадлежащих третьим лицам.
5.4.34. До предъявления Объекта к сдаче приемочной комиссии вывезтиза пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины,оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другоеимущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временныхсооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии сПроектом.
5.4.35. Разработать и согласовать с отделом контроля качестваЗаказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей,цементно-песчаного раствора, грунтов, укрепленных органическими инеорганическими вяжущими.
5.4.36. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязненияокружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическимивеществами, а также другими вредными материалами.
5.4.37. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,предусмотренные в том числе и в других пунктах Контракта.
5.4.38. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнениеобязательств по Контракту.
5.4.39. Направлять Заказчику еженедельно (в последний рабочий день до16:00) информацию о ходе выполнения Работ по форме приложения № 4«Контрольная информация о ходе выполнения работ».
5.4.40. Представить Заказчику сведения об изменении своего местанахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих днейсо дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления обизменении местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будутсчитаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.41. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечениегарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактнойсистеме.
5.4.42. Принимать на себя обязанность обеспечить Работы на Объекте всоответствии с Проектом и требованиями нормативных документов, приведенныхв Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнениидорожных Работ (приложение № 5 к Контракту), согласно пункту 1 статьи745 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.4.43. Контролировать все поставляемые для Работ материалы,конструкции и оборудование, которые должны иметь соответствующиесертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний,удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этихсертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны бытьпредставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых сиспользованием этих материалов, конструкций и оборудования.
5.4.44. За счет своих средств с привлечением аттестованных,технически оснащенных компетентных лабораторий с использованием поверенногонадлежащим образом оборудования, в ходе приемки поступающих на Объектматериалов, конструкций и изделий, а также выполнения строительно-монтажныхРабот, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представитьдокументированные результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки имвыполненных Работ.
5.4.45. На основании утвержденного Проекта разработатьорганизационно-технологическую документацию (проект производства Работ) всоответствии с пунктом 3.4 Контракта, при наличии замечаний Заказчикавнести в нее изменения в сроки, установленные Заказчиком.
5.4.46. Полномочные представители Подрядчика, указанные впункте 1.6 Контракта, обязаны по приглашению Заказчика принимать участие всовещаниях, проводимых для обсуждения вопросов, связанных с Работами наОбъекте.
5.4.47. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленнойЗаказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключениемслучаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.48. В случае обнаружения ошибок в Проекте, если эти ошибки быливыявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение 1(одного) рабочего дня уведомить Заказчика в письменной форме. В письмеПодрядчик обязан четко классифицировать проектную ошибку с использованием принятойв дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактическихзначений, условий и других показателей от принятых в проектной и рабочейдокументации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта,не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом.
5.4.49. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.
5.1. Работы,которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно
без привлечения других лиц к исполнению своихобязательств по Контракту
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ построительству, реконструкции объектов капитального строительства на территорииРоссийской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно безпривлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственномуи (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определенияразмера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренныхконтрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждыйдень просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного контрактом» Подрядчик обязуется выполнитьсамостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств понастоящему Контракту виды и объемы Работ по настоящему Контракту из числавозможных видов и объемов Работ, указанных в Ведомости объемов работ Описанияобъекта закупки (приложение № 1 к Контракту), из числа видов Работ,утвержденных данным постановлением.
Конкретные виды и объемы Работ из числа возможных видов и объемов Работопределяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт посредствомзаключения дополнительного соглашения по форме приложения № 9 к Контрактуи, исходя из сметной стоимости этих Работ, предусмотренной проектной документацией,в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее ____ процентовцены Контракта.
Подрядчик обязан направить свои предложения по конкретным видам и объемамРабот, которые он обязуется выполнить самостоятельно, Заказчику в течение __ (_____)рабочих дней со дня заключения Контракта.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видови объемов Работ по строительству/реконструкции объектов капитальногостроительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечениядругих лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафаустанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных Работ.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ всоответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 кКонтракту), Проектом, действующими нормами и техническими условиями,своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлениистроительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимоголабораторного контроля, диагностики и другого за ходом выполнения Работ, привыполнении Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
6.2. Гарантии качества распространяются на Объект и все егоконструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками понастоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта(приложение № 8 к Контракту) в составе акта приемочной комиссии оприемке законченной строительством/реконструкцией автомобильной дороги.
6.3. Датой окончания выполнения Работ на Объекте считается датаподписания акта приемочной комиссии о приемке законченногостроительством/реконструкцией Объекта. С этой даты начинается гарантийныйсрок. Гарантийный срок устанавливается:
| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязаннаправить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок,указанный в извещении Заказчика.
6.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ впериод действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленныенедостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), засвой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
6.6. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), приневыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках(дефектах) сроки (пункт 5.2.15 Контракта) Заказчик имеет право поручить ихисправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранениенедостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затратопределяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленногов соответствии с пунктом 5.2.15 Контракта.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжениикоторого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), закоторые отвечает Подрядчик.
6.7. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) днейсогласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств,предусмотренных пунктами 6.5-6.6 Контракта, спор разрешается Арбитражным судомНовосибирской области в порядке, установленном действующим законодательствомРоссийской Федерации.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек(штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяютсяв соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого вслучае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащегоисполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств,предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполненияобязательств Заказчиком, Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017№ 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34Закона о контрактной системе.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправепотребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пенейключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в сроксуммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта непревышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контрактасоставляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контрактасоставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контрактапревышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в томчисле гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иныхслучаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплатенеустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчикомобязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотойдействующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РоссийскойФедерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объемуобязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Вариант I.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнениеПодрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочкиисполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренныхКонтрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполненияобязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренныхКонтрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн.рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд.рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд.рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд.рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд.рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) вслучае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Вариант II.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнениеПодрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочкиисполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполненияобязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренныхКонтрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияПодрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеетстоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контрактетаких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта непревышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контрактасоставляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контрактасоставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контрактапревышает 100 млн. рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияПодрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителемзакупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом оконтрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключенияКонтракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами,за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийногообязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующемпорядке:
а ) в случае если цена Контракта не превышает начальную(максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если ценаконтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контрактасоставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б ) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную)цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащееисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не можетпревышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащееисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не можетпревышать цену Контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату поКонтракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (приэтом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа,пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либоосуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспеченияисполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствиис разделом 9 настоящего Контракта.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее отисполнения обязательств по Контракту.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), еслидокажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствиенепреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данныхусловиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений,пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий,актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденныхв установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнениюобязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта,на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельстванепосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, атакже которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.12. В случае если в период исполнения обязательств по Контрактупроизошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожнымиусловиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасностидорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходепроверочных мероприятий установлен факт нарушения требований техническихнормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленныенедостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, наосновании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с датыее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильныхдорог.
8. СкрытыеРаботы
8.1. Работы, подлежащие приемке в соответствии с Проектом, должныприниматься представителями Заказчика и инженерной организацией в случаеосуществления ею строительного контроля за выполняемыми Работами на Объекте.Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только послеосвидетельствования скрытых Работ и составления актов освидетельствованияскрытых Работ. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 (два) рабочихдня до проведения освидетельствования скрытых Работ, промежуточногоосвидетельствования ответственных конструкций уведомляет Заказчикао необходимости проведения освидетельствования. Акты освидетельствованияскрытых Работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. В случае выполнения этихРабот субподрядчиком его представитель принимает участие в освидетельствованиискрытых Работ и подписывает акт освидетельствования скрытых Работ.
8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журналработ замечания по выполненным скрытым Работам, выполнение Подрядчикомпоследующих Работ без письменного разрешения Заказчика не допускается.
8.3. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательнодолжны прилагаться ведомости контрольных измерений (исполнительная схема),результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, сертификаты ипаспорта на материалы, конструкции, изделия, фотографии согласно пунктам 5.4.10и 5.4.11 Контракта.
8.4. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двухэкземплярах – по одному для каждой из Сторон. В случае участия восвидетельствовании скрытых Работ представителя субподрядчика ему выдаетсякопия акта.
8.5. Каждому акту освидетельствования скрытых Работ присваиваетсяномер, акт регистрируется в общем журнале работ.
9. Обеспечениеисполнения контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспеченияисполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнениетаких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдениесроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение илиненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, возврат аванса(если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение исполненияКонтракта не применяется, если участник закупки, с которым заключаетсяКонтракт, является казенным учреждением.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии,выданной банком и соответствующей требованиям законодательства РоссийскойФедерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, накотором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываютсяоперации со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
Вариант I.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ %(___________ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, чтосоставляет _____________ (___________) рублей _____ копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцатьпять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) ценеКонтракта участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляетобеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Законао контрактной системе.
Вариант II.
9.2. Размеробеспечения исполнения Контракта составляет ______% (____________ процентов) отцены Контракта, что составляет ____ (____________) рублей ___ копеек.
При снижении цены впредложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентовпо отношению к начальной (максимальной) цене Контракта участник закупки, скоторым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контрактас учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
Подрядчик освобождаетсяот предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетомположений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренномчастью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.
9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способобеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранеепредоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполненияКонтракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которыепредусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
9.4. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путемвнесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспеченияисполнения Контракта должен полностью покрывать срок действия обеспеченных имобязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования овыплате (удержании) денежной суммы в течение одного месяца с датыпрекращения обязательств.
9.5. Срок действия банковской гарантииопределяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиямиЗакона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срокисполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числев случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактнойсистеме.
9.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств поКонтракту (в части объема, срока, качества выполнения Работ) обеспечениеисполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляетвозврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте,после выполнения всего объема Работ в течение __ (____) дней с даты подписанияСторонами акта сдачи-приемки объекта, оформленного по прилагаемой форме(приложение № 7 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий пообъему и качеству выполненных Работ.
В случае уменьшения размера обеспечения исполненияКонтракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе,часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполненияконтракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение _____(___) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии уЗаказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполненияКонтракта перестало быть действительным, закончило свое действие или инымобразом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств поКонтракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней смомента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчикуновое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в такомже размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчикомпредоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации убанка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполненияКонтракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуетсяпредоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца содня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставитьсоответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен впорядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчикомобязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размереодной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центральногобанка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактическиисполненных Подрядчиком.
9.8. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или несоответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполненияКонтракта по истечении срока, указанного в пункте 9.7 Контракта,признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основаниемдля расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба вполном объеме.
9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменениизаконодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика илиЗаказчика.
9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержатьсведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорноесписание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5(пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежнойсуммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действиябанковской гарантии.
9.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров ииных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
9.12. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполненияКонтракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размереобеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электроннойпроцедуре, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:_______________________________________________________________________.
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступлениеденежных средств по указанным реквизитам.
В случае установления обеспечения гарантийных обязательств:
9.13. В целях предоставления Подрядчикомгарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использованиярезультата выполненных Работ на протяжении указанного в Контрактегарантийного срока устанавливается обеспечение гарантийных обязательств вразмере _____% (______процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, чтосоставляет _____________(_________) рублей.
Гарантийные обязательства обеспечиваютсяпредоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующейтребованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежныхсредств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствиис законодательством Российской Федерации учитываются операции сосредствами, поступающими Заказчику.
Банковская гарантия должна быть безотзывной идолжна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантиювключается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств сосчета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих днейне исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковскойгарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
В случае предоставленияПодрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежныхсредств на счет Заказчика денежные средства перечисляются по следующимреквизитам: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Предоставлениемобеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступлениеденежных средств по указанным реквизитам.
Способ обеспечения гарантийных обязательствопределяется Подрядчиком самостоятельно.
Платежное поручение (либо копия) о перечисленииденежных средств на счет Заказчика (либо банковская гарантия) предоставляютсяПодрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными пунктом4.13.4 настоящего Контракта.
Оформление документа о приемке (за исключениемотдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ