Постановление Правительства Новосибирской области от 13.11.2015 № 404-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской областиот 31.03.2014 № 126-п
ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2015 № 404-п
г. Новосибирск
Утратило силу -Постановление Правительства
Новосибирской области от15.10.2019 г. № 402-п
О внесении изменений впостановление Правительства
Новосибирской области от31.03.2014 № 126-п
В целяхсовершенствования работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нуждНовосибирской области Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести впостановление Правительства Новосибирской области от31.03.2014 № 126-п «Об утверждении типовых контрактов, типовых условийконтрактов для обеспечения нужд Новосибирской области» следующие изменения:
1) Типовойконтракт на поставку товаров для обеспечения нужд Новосибирской областиизложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Типовойконтракт на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирской областиизложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) Типовойконтракт на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области изложитьв редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) Типовойконтракт на выполнение работ по строительству объекта капитальногостроительства для обеспечения нужд Новосибирской области изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5)Методические рекомендации по составлению проекта контракта на поставку товаровдля обеспечения нужд Новосибирской области изложить в редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению;
6)Методические рекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работдля обеспечения нужд Новосибирской области изложить в редакции согласноприложению № 6 к настоящему постановлению;
7)Методические рекомендации по составлению проекта контракта на оказание услугдля обеспечения нужд Новосибирской области изложить в редакции согласноприложению № 7 к настоящему постановлению;
8)Методические рекомендации по составлению проекта контракта на выполнение работпо строительству объекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирскойобласти изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2.Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Управлениеконтрактной системы» (Литвинов А.Ю.) разместить типовые контракты, методическиерекомендации по составлению проектов контрактов в государственнойинформационной системе в сфере закупок Новосибирской области в новой редакции всоответствии с настоящим постановлением.
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от13.11.2015 № 404-п
« УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п
Типовой контракт
на поставку товаров для обеспечения нужд Новосибирскойобласти
____________________________,именуем___ в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд Новосибирской области,в лице _________________________________, действующ____ на основании_____________________, с одной стороны, и _______________________________,именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________,действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместеименуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдениемтребований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),при способе определения поставщика _____________ (протокол _______№ ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) онижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является поставка _________________ (далее– Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки(приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренныхКонтрактом.
1.2. ПоставкаТовара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядокпоставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого видаТовара, в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качестваи безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденнымив отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующимидокументами, оформленными в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, которыйне был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление,замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим всепоследние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов,связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатномиспользовании. Год выпуска – 20___ год.
1.4. Поставщиктакже обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ),связанных с поставкой Товара:
1.4.1. ___________ в течение _____(___) календарных дней с моментадоставки Товара Заказчику.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет______________________ (_______) рублей,
без НДС :
НДС непредусмотрен на основании _________________________________.
с НДС :
в том числеНДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).
В случае еслиКонтракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальногопредпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма,подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,связанных с оплатой Контракта.
Источникфинансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
2.2. ЦенаКонтракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе иКонтрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкойТовара, предусмотренного Контрактом, в полном объеме, страхование, уплатутаможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,________________________________.
2.3. Поставщик проинформирован, что всоответствии с распоряжением Правительства Новосибирской областиот 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов иукреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговымплатежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация можетбыть передана в Следственное управление Следственного комитета РоссийскойФедерации по Новосибирской области.
Вариант I . Оплатаединовременным платежом:
2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом нарасчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всегоколичества Товара в течение ____ (___) рабочих дней с даты представления счета,счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной(товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров,оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), приотсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленногоТовара.
ОбязательстваЗаказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списанияденежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счетаЗаказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственностине несет.
Вариант II . Оплата по этапам:
2.4. Оплатаза поставленный Товар производится Заказчиком за фактически поставленную партиюТовара в течение ____ (___) рабочих дней с момента поставки партии Товара и наосновании счета, счета-фактуры и подписанной Сторонами товарной(товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров,оформленного по форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии уЗаказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
ОбязательстваЗаказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списанияденежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счетаЗаказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственностине несет.
Если предусмотрено документацией о закупке:
2.5. ЦенаКонтракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренныхКонтрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условийКонтракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашениек Контракту.
Если предусмотрено документацией о закупке:
2.6. По предложению Заказчика предусмотренноеКонтрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не болеечем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительногосоглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускаетсяизменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерациицены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходяиз установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10%(десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактомколичества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя изцены единицы Товара.
Если предусмотрено конкурсной документацией,документацией об аукционе:
2.7. Призаключении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличитьколичество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценойКонтракта и начальной (максимальной) ценой Контракта.
3. Порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщикапо адресу: _____________________________________________________________.
3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами исредствами Поставщика.
3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу притранспортировке.
Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиямнормативно-технической документации в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
3.4. Не позднее чем за ____(___) рабочих дней до дня доставкиТовара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и времядоставки Товара.
3.5. В день поставки Поставщик одновременно сТоваром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся кТовару, указанные в п. 6.2 Контракта, товарную (товарно-транспортную)накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет, счет-фактуру.
В случае отсутствия вышеназванных документовЗаказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
Вариант I . При единовременнойпоставке Товара:
3.6. Срок поставкиТовара:__________________________________________.
Вариант II . При поставкеТовара партиями по заявкам:
3.6. Поставка Товара осуществляется партиямипо наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки:с момента заключения Контрактапо _______________________________________________.
Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение______(___) календарных дней с момента передачи ему заявки.
Заявка может быть передана Заказчиком как в устнойформе (по телефону ________), так и в письменной (нарочным, по электроннойпочте _______, по факсу ________).
При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт оботказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времениотказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии,имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочкепоставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и временипросрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мерответственности, предусмотренных Контрактом.
Вариант III . При поставкеТовара по графику:
3.6. Поставка Товара осуществляется партиями всоответствии с Графиком поставки товаров (приложение № 3 к Контракту).
4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется в местепоставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителемЗаказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведенииприемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссиюдля проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.
4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи ПоставщикомТовара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных дляданного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара,указанных в п. 6.2 Контракта и оформленных в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщикатоварной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачитоваров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товарпоставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешнихповреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий___ (_________) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу,указанному в п. 3.1 Контракта.
После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара поколичеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количествас количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту.Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента икомплектности Товара.
При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочнуюпроверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверкиобнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиямКонтракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом сперечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированномотказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащеекачество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннемпорядке.
Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться отприемки части Товара.
4.4. Проверкаколичества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится привскрытии тары (упаковки).
При выявлении несоответствия наименований, количества и качества ТовараЗаказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявлениянаправляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости заменыили допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Контракта.
4.5. Вслучае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешнихпризнаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшемуиспользованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение_____ (___) календарных дней с момента письменного уведомления о нихЗаказчиком.
В случае,если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензиейо некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердитькачество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригиналэкспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертнойорганизации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплатауслуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числесвязанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы,осуществляется Поставщиком.
4.6. Вслучае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товарили заменить Товаром надлежащего качества в течение _____ (___) календарныхдней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.
4.7. Претензиипо скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срокагодности (срока полезного использования) Товара.
4.8. Для проверки соответствия качествапоставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями кнему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводитьсяЗаказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,экспертные организации.
4.9. При отсутствии у Заказчика претензий поколичеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение _________ (_____)рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2Контракта, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) актприема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается переданнымПоставщиком Заказчику.
4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных ибракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.
4.11. Риск случайной гибели и случайногоповреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит отПоставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.9 Контракта.
4.12. Во всем, что не предусмотрено настоящимразделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденнымипостановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:
«О порядке приемки продукциипроизводственно-технического назначения и товаров народного потребления поколичеству» от 15.06.1965 № П-6;
«О порядке приемки продукциипроизводственно-технического назначения и товаров народного потребления покачеству» от 25.04.1966 № П-7.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчиквправе:
5.1.1. Требоватьот Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствиис Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленныхнедостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образомоформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств поКонтракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контрактепорядком.
5.1.4. Запрашиватьу Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор закачеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способепоставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельностьПоставщика.
5.1.6. Отказаться от приемки Товара вслучаях, предусмотренных Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Принять решение об одностороннемотказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.8. По соглашению с Поставщикомизменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.9. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.2. Заказчикобязан:
5.2.1. Провестиэкспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям,установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.8 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщикуо недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух)рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив приосуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступленияот условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного)рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своегоответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту исогласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременнопринять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствиис Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а такжеотдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
5.2.4. Приполучении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товарав случае, указанном в п. 5.4.6 Контракта, рассмотреть вопрос оцелесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставкиТовара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимаетсяЗаказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих днейоформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Непозднее __ (___) рабочих дней с момента возникновения права требованияот Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщикупретензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих днейс даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной всоответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. Принеоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение ____(___) рабочих днейс даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанногов претензионном письме, а также в случае полного или частичногонемотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения всрок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованиемоплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. Втечение ____ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательствПоставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) завесь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, аименно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствиис законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весьпериод просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа,пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление ссоответствующими требованиями.
5.2.8. Принаправлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контрактаодновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени),рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.2.9. Вслучае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии,при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязанобратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии свыданной гарантией.
При отказегаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти)рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражныйсуд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренныегарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежныхсредств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочихдней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы побанковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковскойгарантии.
5.2.10. Обеспечитьконфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Исполнятьиные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.3. Поставщиквправе:
5.3.1. Требоватьсвоевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Контрактуна основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2Контракта.
5.3.2. Требоватьсвоевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качествав соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требоватьуплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащегоисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашиватьу Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.
5.3.5. Получатьот Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиямиКонтракта.
5.3.6. Досрочноисполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннемотказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
5.3.8. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.4. Поставщикобязан:
5.4.1. Своевременнои надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиямиКонтракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта,по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Своевременно представить по запросуЗаказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполненияобязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечиватьсоответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, атакже иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормами правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.),установленным законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан втечение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы,подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечитьустранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течениегарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполненияКонтракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановитьпоставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщикаобстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара илисоздать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, исообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня послеприостановления поставки.
5.4.7. Втечение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможностипоставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки,надлежащего качества.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своегофактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со днясоответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об измененииадреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанныйв Контракте.
5.4.9. Обеспечитьконфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.4.10. Исполнятьиные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации иКонтрактом.
5.5. Поставщикгарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводитсяпроцедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании егобанкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленнымналогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцатипяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской(бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Поставщика – физическоголица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа илиглавного бухгалтера Поставщика отсутствует судимость за преступления в сфереэкономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), атакже в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виделишения права занимать определенные должности или заниматься определеннойдеятельностью, которые связаны с поставкой Товара.
6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара всоответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный видТовара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара,оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии соспецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации инастоящему Контракту.
6.2. Соответствие качества Товара должно бытьподтверждено следующими документами в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации:
сертификатом соответствия (или декларацией),оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами покачеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
техническим паспортом;
гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;
инструкцией по эксплуатации.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
Вариант I .
6.3. На момент поставки остаточный срокгодности Товара должен быть не менее _____% (___ процентов).
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара поназначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенногонарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащегокачества Товаром надлежащего качества.
Все расходы, связанные с возвратом Товараненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
Вариант II .
6.3. На Товар установлена гарантияпроизводителя – _____(___) месяцев с даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика – ___(___) месяцев с датыпоставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свойсчет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использованияТовара по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.3.2. В период действия гарантийного сроказамена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляетсяПоставщиком за его счет, если неисправность не является результатомдействия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесенияизменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.
6.3.3. В течение гарантийного срока в случаевозникновения неисправностей в работе поставленного Товара представительПоставщика должен прибыть в течение ____(___) календарных дней с моментапоступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара дляустранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможностиустранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счетсобственных средств осуществляет доставку Товара до места проведениянеобходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершениявозвращает Товар.
Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать _______(___)календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срокЗаказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на времяремонта.
6.3.4. Если Заказчик был лишен возможностииспользовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, пообстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срокаприостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3.5. Если в период действия гарантийногосрока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, натакую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляетгарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителемдетали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, указанногов п. 6.3 Контракта.
6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товараненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
7. Ответственность Сторон
7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.
Размерынеустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяютсяв соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого вслучае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключениемпросрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполненияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренногоКонтрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерацииот 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения илиненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пенейставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполненияобязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего последня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемыйв следующем порядке:
2,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;
2 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублейдо 50 млн. рублей;
1,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в томчисле гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иныхслучаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплатенеустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщикомобязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего последня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, иустанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (однойтрехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центральногобанка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональнуюобъему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненныхПоставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц – цена Контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленныйсрок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основаниидокумента о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
– размер ставки рефинансирования, установленнойЦентральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый сучетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту(количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РоссийскойФедерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на датууплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размерставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РоссийскойФедерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнениеПоставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочкиисполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемыйв следующем порядке:
10 процентов цены Контракта в случае, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1 процент цены Контракта в случае, если цена Контрактасоставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержаниесуммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящегоКонтракта.
7.5. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательствпо Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороныили вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых приданных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военныхдействий, актов органов государственной власти и управления и т.п.),подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующихнадлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли послезаключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если этиобстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своихобязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть ипредотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспеченияисполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе такихобязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроковпоставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение илиненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участникомзакупки, с которым заключается Контракт, является государственное илимуниципальное казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии,выданной банком и соответствующей требованиям законодательства РоссийскойФедерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, накотором в соответствии с законодательством Российской Федерацииучитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____%(______процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет__________(_______) рублей.
При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять иболее процентов по отношению к начальной (максимальной) цене КонтрактаПоставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполненияКонтракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставитьЗаказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненныхобязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленногообеспечения исполнения Контракта. При этом Поставщик может изменить способобеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии по«___» ____________ _____ г. Срок действия указанного обеспечения может бытьпрекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполненияПоставщиком своих обязательств по Контракту.
8.5. Вслучае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта пересталобыть действительным, закончило свое действие или иным образом пересталообеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщикобязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такоеобеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащееобеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, еслиПоставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или несоответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполненияКонтракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признаетсясущественным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием длярасторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба вполном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств поКонтракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику.Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика,указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение _____(___) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной)накладной и (или) акта приема-передачи товаров, при отсутствии у Заказчикапретензий по количеству и качеству поставленного Товара.
8.8. Обеспечение исполнения Контрактасохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, атакже при реорганизации Поставщика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна бытьбезотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактнойсистеме.
В банковскую гарантию включается условие о правеЗаказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, еслигарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требованиеЗаказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное доокончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением иоформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта,несет Поставщик.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня егоподписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведенияэлектронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до«____»____________20__. Окончание срока действия Контракта не освобождаетСтороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственностиза нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта отисполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством .
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторженииКонтракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставкеТовара более чем на ___ (___) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качествупоставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затратвремени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после ихустранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установленияфакта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии илисодержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии,не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. Виных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчикобязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если входе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствуетустановленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки илипредставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, чтопозволило ему стать победителем определения Поставщика.
9.6. Заказчик вправе принять решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотреннымГражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа отисполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи(поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в томчисле в следующих случаях:
9.6.1. Присущественном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ) .
9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащегокачества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый дляЗаказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ) .
9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качествупоставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затратвремени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после ихустранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).
9.6.4. В случае неоднократного нарушенияПоставщиком сроков поставки Товара (пункт 2статьи 523 ГК РФ) .
9.6.5. Если Поставщик отказывается передатьЗаказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).
9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнилтребование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГКРФ).
9.7. Заказчик до принятия решения ободностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизупоставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленногоТовара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчикомтолько при условии, что по результатам такой экспертизы в заключенииэксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условийКонтракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика отисполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанногорешения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщикупо почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресуПоставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредствомфаксимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованиеминых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления иполучение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. ВыполнениеЗаказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлениемПоставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такогонадлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения овручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчикоминформации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. Приневозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такогонадлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати)календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе отисполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказеот исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутымчерез 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления ЗаказчикомПоставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее всилу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10(десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятомрешении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушениеусловий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, атакже Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизыв соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило неприменяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта,которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являютсяоснованием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Поставщик вправе принять решениеоб одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Всеспоры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением,расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решитьпутем переговоров.
10.2. Вслучае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаютсяв Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. Допередачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороныпримут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна бытьнаправлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана датьписьменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ееполучения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта,направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением овручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованиемфаксимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Вслучае направления уведомлений с использованием почты датойполучения уведомления признается дата получения отправляющей Сторонойподтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо датаполучения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанномув Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либоинформации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почтезаказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправленияуведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомлениясчитаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контрактсоставлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющиходинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатамэлектронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке,предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанностиЗаказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и натех же условиях.
11.4. Приисполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключениемслучаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контрактувследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слиянияили присоединения.
11.5. Вовсем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуютсязаконодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложенияк Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение №2 « А кт приема-передачи товара»;
приложение № 3 «График поставки товаров».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
| Заказчик | Поставщик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___»___________ 20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «___» _________ 20__ г. №_____
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
| Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Стои- мость без НДС, руб. | Нало-говая ставка, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Стои-мость с НДС, руб. |
| | | | | | | | | |
| Заказчик | Поставщик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» _______________ 20__ г. «___»_______________ 20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» _______ 20__ г. №______
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Новосибирск «___» _________ 20___ г.
______________________________________________________,именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице____________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании_________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и_________________________________________________________________________________,
(наименованиеорганизации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании_________________________________________________________________________,
(Устава, Положения,Доверенности, иного акта)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт онижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «__»__________ 20__ г. №_____(далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства попоставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество и количество товаров(и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контрактудолжны быть выполнены «__» ____________ 20__ г., фактически выполнены «__»_____________ 20__ г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг)выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику всоответствии с условиями Контракта__________________________________________________________________________________________________
6. В соответствии с п. ______ Контрактасумма штрафных санкций составляет_______________________________________________________ (указывается порядокрасчета штрафных санкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет:___________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплатеПоставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________________________________________________________________________________
8. Результаты работ по Контракту:
___________________________________________________________________________________________________
Принял: Передал:
Заказчик Поставщик
__________________________ _________________________
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «__» __________20__ г. №____
ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Срок исполнения поставки | Примечание |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Заказчик | Поставщик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/ ______________
«___» ____________ 20__ г. «___»___________ 20__ г.
МП МП
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от13.11.2015 № 404-п
« УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п
Типовой контракт
на выполнение работ для обеспечения нуждНовосибирской области
___________________________________________,именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области,в лице _________________________________, действующ___на основании_______________________________________, с одной стороны,и________________________, именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны,вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдениемтребований Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактнойсистеме), при способе определения подрядчика _____________ (протокол_______№ ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт)о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчикаработ по _____________________ в соответствии с Описанием объекта закупки(приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренныхКонтрактом.
1.2. ВыполнениеРабот осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов,регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требованияк качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________ (___)рублей,
без НДС :
НДС непредусмотрен на основании _________________________________.
с НДС :
в том числеНДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическимлицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегосячастной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшаетсяна размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения,подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать иперечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчикуплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерациии Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключениемвзносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Источник финансирования: средства областногобюджета Новосибирской области.
2.2. ЦенаКонтракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе иКонтрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнениемРабот, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплатутаможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,______________________________________________________
2.3. Подрядчикпроинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирскойобласти от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемостиналогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимкипо налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев,информация может быть передана в Следственное управление Следственногокомитета Российской Федерации по Новосибирской области.
Вариант I . Оплата единовременным платежом:
2.4. Оплата производитсяЗаказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный вКонтракте, после выполнения последним всего объема Работ в течение ____(___) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основанииподписанного Сторонами а кта приемки выполненных работ, оформленного поприлагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчикапретензий по объему и качеству выполненных Работ.
ОбязательстваЗаказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списанияденежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счетаЗаказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственностине несет.
Вариант II . Оплата по этапам:
2.4. Оплата производитсяЗаказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, послеприемки этапа Работ в течение _________ (___) рабочих дней с даты представлениясчета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами а кта приемкивыполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 кКонтракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качествувыполненных Работ.
ОбязательстваЗаказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списанияденежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счетаЗаказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственностине несет.
Еслипредусмотрено документацией о закупке:
2.5. ЦенаКонтракта может быть снижена по соглашению Сторон без измененияпредусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иныхусловий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительноесоглашение к Контракту.
Если предусмотренодокументацией о закупке:
2.6. По предложению Заказчика предусмотренныйКонтрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10%(десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения кКонтракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетомположений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контрактапропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной вКонтракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) ценыКонтракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ СтороныКонтракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчиквыполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ:__________________________________________________
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком поКонтракту в полном объеме:__________________________________________________________________________________
3.4. Сроки выполнения Работ по этапам(отчетным периодам) отражены в Графике выполнения работ (приложение № 3 кКонтракту).
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Приемка Работ на соответствие их объема икачества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчикомпо окончании выполнения Работ по Контракту (поэтапно в соответствии с Графикомвыполнения работ).
4.2. Послезавершения выполнения Работ (этапа), предусмотренных Контрактом, Подрядчикписьменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ (этапа)и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух)экземплярах, счет, счет-фактуру, а также комплект документации (копиисертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие,расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установкеоборудования и использовании материалов импортного производства), используемыеПодрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).
4.3. Непозднее ______ (___) рабочих дней после получения от Подрядчика документов,указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты иосуществляет приемку выполненных Работ (этапа) по Контракту на предметсоответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Подрядчиком результатовна их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертизарезультатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведениюмогут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение _____(___) рабочих дней со дня получения отПодрядчика акта приемки выполненных Работ обязан направить Подрядчику одинэкземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказот приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленныеЗаказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок дляустранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке,предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта.
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе отприемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силамиустранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненныхРабот Заказчик подписывает в течение ___(___) рабочих дней после устраненияПодрядчиком указанных недостатков.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчиквправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплатенеустойки и (или) о расторжении Контракта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчиквправе:
5.1.1. Требоватьот Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствиис Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленныхнедостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образомоформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств поКонтракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контрактепорядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию оходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор закачеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способевыполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственнуюдеятельность Подрядчика.
5.1.6. Отказаться от приемки результатаРабот в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачиРабот от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременнок исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончаниеих к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннемотказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчикомизменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.2. Заказчикобязан:
5.2.1. Провестиэкспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненныхРабот, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчикуо недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочихдней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществленииконтроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта,которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначитьсвоего ответственного представителя для контроля за выполнением ПодрядчикомРабот по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременнопринять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии сКонтрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельныхэтапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлениивыполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3(трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжениявыполнения Работ.
5.2.5. Непозднее __ (___) рабочих дней с момента возникновения права требованияот Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчикупретензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочихдней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени),рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.2.6. Принеоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение ____(___) рабочих днейс даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанногов претензионном письме, а также в случае полного или частичногонемотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения всрок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплатынеустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. Втечение __ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательствПодрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) завесь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, аименно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствиис законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весьпериод просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа,пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление ссоответствующими требованиями.
5.2.8. Принаправлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременнозаявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной всоответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. Вслучае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии,при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязанобратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии свыданной гарантией.
При отказегаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти)рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражныйсуд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности,предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списаниеденежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять)рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы побанковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковскойгарантии.
5.2.10. Обеспечитьконфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Исполнятьиные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.3. Подрядчиквправе:
5.3.1. Требоватьсвоевременного подписания Заказчиком а кта приемки выполненныхработ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов,указанных в п.4. 2. Контракта,и при условии истечения срока, указанного в п.4.3 Контракта.
5.3.2.Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требоватьуплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащегоисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашиватьу Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамкахКонтракта.
5.3.5. Получатьот Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиямиКонтракта.
5.3.6. Досрочноисполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннемотказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.3.8. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.4. Подрядчикобязан:
5.4.1. Своевременнои надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиямиКонтракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта,по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Своевременно представить по запросуЗаказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполненияобязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечиватьсоответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни издоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарнымнормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить позапросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня полученияуказанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным вышетребованиям.
5.4.4. Обеспечитьустранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течениегарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполненияКонтракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановитьвыполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчикаобстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатоввыполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленныйКонтрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дняпосле приостановления выполнения Работ.
5.4.7. Втечение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможностивыполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки,надлежащего качества.
5.4.8. Вслучае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательныетребования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие всостав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членствов саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязанобеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либопривлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательствомРоссийской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика втечение ____ рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своегофактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со днясоответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об измененииадреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанныйв Контракте.
5.4.10. Обеспечитьконфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.4.11. Исполнятьиные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации иКонтрактом.
5.5. Подрядчикгарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводитсяпроцедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании егобанкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленнымналогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцатипяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской(бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Подрядчика – физическоголица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа илиглавного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфереэкономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), атакже в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виделишения права занимать определенные должности или заниматься определеннойдеятельностью, которые связаны с выполнением Работ.
6. Гарантии
6.1. Подрядчикгарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным вКонтракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность(ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующимна момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийныйсрок на выполненные по Контракту Работы составляет _____ (___) ____________ сдаты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантиейпонимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных поего вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Еслив период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае,если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет всроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленныхнедостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случаесоответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использованиярезультата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе,определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (заисключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения илиненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пенейставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполненияобязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего последня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемыйв следующем порядке:
2,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;
2 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контрактасоставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчикомобязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренныхКонтрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияПодрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляетПодрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочкиисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная содня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполненияобязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300(одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной насумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом ифактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц – цена Контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленныйсрок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основаниидокумента о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этаповисполнения Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
– размер ставки рефинансирования,установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту(количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на датууплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на датууплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на датууплаты пени.
Штрафыначисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочкиисполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемыйв следующем порядке:
10 процентов цены Контракта в случае, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1 процент цены Контракта в случае, если цена Контрактасоставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержаниесуммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящегоКонтракта.
7.5. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательствпо Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороныили вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых приданных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военныхдействий, актов органов государственной власти и управления и т.п.),подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующихнадлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли послезаключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если этиобстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своихобязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть ипредотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается дляобеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числетаких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдениесроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение илиненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участникомзакупки, с которым заключается Контракт, является государственное илимуниципальное казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии,выданной банком и соответствующей требованиям законодательства РоссийскойФедерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, накотором в соответствии с законодательством Российской Федерацииучитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчикомсамостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____%(______процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет__________(_________) рублей.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пятьпроцентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) ценеКонтракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляетобеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона оконтрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставитьЗаказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненныхобязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспеченияисполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспеченияисполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии по«___» ____________ _____ г. Срок действия указанного обеспечения может бытьпрекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполненияПодрядчиком своих обязательств по Контракту .
8.5. Вслучае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта пересталобыть действительным, закончило свое действие или иным образом пересталообеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчикобязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такоеобеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащееобеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, еслиПодрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или несоответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполненияКонтракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признаетсясущественным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием длярасторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба вполном объеме.
8.7. Вслучае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечениеисполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляетвозврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, послевыполнения всего объема Работ в течение _____ (___) рабочих дней с датыподписания Сторонами а кта приемки выполненных работ, оформленного поприлагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчикапретензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контрактасохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, атакже при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна бытьбезотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактнойсистеме.
В банковскую гарантию включается условие о правеЗаказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, еслигарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требованиеЗаказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное доокончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением иоформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта,несет Подрядчик.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня егоподписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведенияэлектронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до«____»____________20__. Окончание срока действия Контракта не освобождаетСтороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также отответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контрактможет быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случаеодностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контрактав соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчиквправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерациипорядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. Присущественном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. Вслучае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чемна ______ (___) календарных дней.
9.4.3. Вслучае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз болеечем на ____ (___) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушениятребований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков,недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходовили затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновьпосле их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представлениянедостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений,а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиямЗакона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчикобязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если входе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствуетустановленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки илипредставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, чтопозволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскойФедерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числев следующих случаях:
9.6.1. В любое времядо сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленнойцены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказеЗаказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик неприступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работунастолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ) .
9.6.3. Если во время выполнения Работы станеточевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправеназначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и принеисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться отисполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иныенедостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не былиустранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполненияРабот, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило дляЗаказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения ободностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизувыполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненныхРабот с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчикомтолько при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы взаключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условийКонтракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчикаот исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанногорешения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчикупо почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресуПодрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредствомфаксимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо сиспользованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксированиетакого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его врученииПодрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считаетсянадлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата полученияЗаказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо датаполучения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу,указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждениялибо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата поистечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решенияЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единойинформационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказеот исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считаетсярасторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомленияЗаказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчикобязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с датынадлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказеот исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившееоснованием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированызатраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта.Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условийКонтракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерацииявляются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполненияКонтракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Всеспоры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением,расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решитьпутем переговоров.
10.2. Вслучае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаютсяв Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. Допередачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороныпримут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна бытьнаправлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана датьписьменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ееполучения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные сисполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказнымписьмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, илис использованием факсимильной связи, электронной почты с последующимпредставлением оригинала. В случае направления уведомленийс использованием почты датой получения уведомления признается датаполучения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Сторонеуказанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствииадресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможностиполучения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащегоуведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней сдаты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением овручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи иэлектронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день ихотправки.
11.2. Контрактсоставлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющиходинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатамэлектронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке,предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанностиЗаказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и натех же условиях.
11.4. Приисполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключениемслучаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контрактувследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния илиприсоединения.
11.5. Вовсем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуютсязаконодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложенияк Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 « А кт приемки выполненныхработ»;
приложение № 3 «График выполненных работ».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
| Заказчик | Подрядчик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
| Заказчик | Подрядчик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/ ______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____
АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Новосибирск «___» _________ 20___ г.
______________________________________________________, именуемый (ая) вдальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице____________________________________________________________________________________________,
(должность,ФИО)
действующего на основании_________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании_________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности,иного акта)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт онижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «___»__________ 20__ г. № ____ (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательствапо выполнению работ, а именно:_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работсоответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контрактудолжны быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___»________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/невыявлены
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиямиКонтракта _____________________
6. В соответствии с п. ____Контракта сумма штрафных санкцийсоставляет___________________________ (указывается порядок расчета штрафныхсанкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет:___________________________________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплатеподрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет__________________________________________________________________________________________________
8. Результаты выполненных работ по Контракту:
___________________________________________________________________________________________________
Сдал: Принял:
Подрядчик Заказчик
_______________________ _______________________
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «__» _________20__ г. №____
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
| № п/п | Наименование работ | Количество (объем) | Срок выполнения работ | Примечание |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Заказчик Подрядчик
_______________/ ______________ _______________/ ______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП МП
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от13.11.2015 № 404-п
« УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п
Типовой контракт
на оказаниеуслуг для обеспечения нужд Новосибирской области
___________________________________________,именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области,в лице _________________________________, действующ___на основании_________________________________________, с одной стороны, и__________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________, действующ___ на основании _______________________, сдругой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», ссоблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),при способе определения Исполнителя _________________________________ (протокол_______№ ______от _____) заключили настоящий контракт (далее –Контракт) о нижеследующем:
1. ПредметКонтракта
1.1. ПредметомКонтракта является оказание услуг ________________ по заданию Заказчика всоответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту)и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. ОказаниеУслуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядокпредоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такоговида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.
2. ЦенаКонтракта и порядок расчетов
2.1. ЦенаКонтракта составляет ________ (___) рублей,
без НДС:
НДСне предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
втом числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – ценаКонтракта).
В случае, еслиКонтракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальногопредпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма,подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическомулицу – Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог надоходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы вПенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательногомедицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхованияРоссийской Федерации.
Источникфинансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
2.2. ЦенаКонтракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе иКонтрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с оказаниемУслуг, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплатутаможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,________________________________.
2.3. Исполнитель проинформирован,что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской областиот 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов иукреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки поналоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев,информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитетаРоссийской Федерации по Новосибирской области.
Вариант I . Оплатаединовременным платежом:
2.4. Оплатапроизводится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Исполнителя,указанный в Контракте, после оказания последним всего объема Услуг в течение______ (___) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и наосновании подписанного Сторонами а кта приемкиоказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 кКонтракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанныхУслуг.
ОбязательстваЗаказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списанияденежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счетаЗаказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственностине несет.
Вариант II . Оплата поэтапам:
2.4. Оплатапроизводится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанныйв Контракте, после приемки этапа Услуг (отчетного периода) в течение ____(___) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основанииподписанного Сторонами а кта приемкиоказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качествуоказанных Услуг.
ОбязательстваЗаказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списанияденежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счетаЗаказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственностине несет.
Еслипредусмотрено документацией о закупке:
2.5. ЦенаКонтракта может быть снижена по соглашению Сторон без измененияпредусмотренного Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иныхусловий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительноесоглашение к Контракту.
Если предусмотренодокументацией о закупке:
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Услугможет быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов)путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом посоглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетногозаконодательства Российской Федерации цены Контракта пропорциональнодополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте ценыединицы Услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта.При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны Контрактаобязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.
3. Порядококазания Услуг
3.1. Исполнительоказывает Услуги в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место оказания Услуг:____________________________________________________
3.3. Срок оказания УслугИсполнителем по Контракту в полном объеме:__________________________________________________________________________________
3.4. Сроки оказания Услуг по этапам(отчетным периодам) отражены в Графике оказания услуг (приложение № 3 кКонтракту).
4. Порядоксдачи и приемки оказанных Услуг
4.1. ПриемкаУслуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленнымв Контракте, производится Заказчиком по окончании оказания Услуг поКонтракту (поэтапно в соответствии с Графиком оказания услуг).
4.2. После завершения оказания Услуг (этапа),предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о фактезавершения оказания Услуг (этапа) и направляет в адрес Заказчика актприемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счетфактуру, а такжекомплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства,оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственныхтаможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материаловимпортного производства), используемые Исполнителем при оказании Услуг, и иныенеобходимые документы).
4.3. Не позднее _____ (___) рабочих дней послеполучения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта,Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг(этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям,изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствиеусловиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов можетпроводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекатьсяэксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение ____(___) рабочих дней содня получения от Исполнителя акта приемки оказанных Услуг обязан направитьИсполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных Услуг либомотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указанывыявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срокдля устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляетсяв порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта.
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированномотказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своимисилами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанныхУслуг Заказчик подписывает в течение ___ (__________) рабочих дней послеустранения Исполнителем указанных недостатков.
Если Исполнитель в установленный срок не устранитнедостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявитьИсполнителю требование о возмещении понесенных убытков.
5. Права иобязанности Сторон
5.1. Заказчиквправе:
5.1.1. Требоватьот Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствиис Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленныхнедостатков.
5.1.2. Требоватьот Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов,указанных в п. 4.2 Контракта.
5.1.3. Вслучае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять иоплатить Услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашиватьу Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.5. Осуществлятьконтроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, даватьуказания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом воперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.6. Отказатьсяот приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом изаконодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружениянеустранимых недостатков.
5.1.7. Отказатьсяв любое время до сдачи Услуг от исполнения Контракта и потребовать возмещенияущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта илиоказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному вКонтракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принятьрешение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии сЗаконом оконтрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменитьсущественные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактнойсистеме.
5.1.10. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.2. Заказчикобязан:
5.2.1. Провестиэкспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов оказанныхУслуг, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.2. Сообщатьв письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказанияУслуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом оказанияУслуг отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Услуг,или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить обэтом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителядля контроля за оказанием Исполнителем Услуг по Контракту и согласованияорганизационных вопросов.
5.2.3. Своевременнопринять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии сКонтрактом, включая проведение экспертизы оказанных Услуг, а также отдельныхэтапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Приполучении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услугв случае, указанном в подпункте5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос оцелесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.
5.2.5. Непозднее ____ (___) рабочих дней с момента возникновения права требованияот Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителюпретензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих днейс даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной всоответствии с законодательством Российской Федерации и условиямиКонтракта.
5.2.6. Принеоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение ____(___) рабочих днейс даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанногов претензионном письме, а также в случае полного или частичногонемотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения всрок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованиемоплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. Втечение ____ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательствИсполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) завесь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, аименно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствиис законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весьпериод просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки(штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление ссоответствующими требованиями.
5.2.8. Принаправлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контрактаодновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени),рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.2.9. Вслучае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, принеисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться кгаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданнойгарантией.
Приотказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5(пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться варбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности,предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списаниеденежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять)рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы побанковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковскойгарантии.
5.2.10. Обеспечитьконфиденциальность информации, представленной Исполнителем в ходе исполненияобязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчикв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Исполнятьиные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации иусловиями Контракта.
5.3. Исполнительвправе:
5.3.1. Требоватьсвоевременного подписания Заказчиком а кта приемкиоказанных услуг по Контракту на основании представленных Исполнителемдокументов, указанных в п.4. 2 Контракта, ипри условии истечения срока, указанного в п.4.3 Контракта.
5.3.2. Требоватьсвоевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчикомобязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашиватьу Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамкахКонтракта.
5.3.5. Получатьот Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиямиКонтракта.
5.3.6. Досрочноисполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Привлекатьк исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей,обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальнымоборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг. При этом Исполнитель несетответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязательств соисполнителей.
5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.3.9. Пользоватьсяиными правами, установленными Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации.
5.4. Исполнительобязан:
5.4.1. Своевременнои надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиямиКонтракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта,по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки,указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в томчисле о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечиватьсоответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни издоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарнымнормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,установленным законодательством Российской Федерации.
Исполнительобязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика втечение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запросадокументы, подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечитьустранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг и втечение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях,установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановитьоказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителяобстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатовоказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленныйКонтрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дняпосле приостановления оказания Услуг.
5.4.7. Втечение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможностиоказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки,надлежащего качества.
5.4.8. Вслучае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательныетребования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие всостав услуг, оказываемых по Контракту (лицензирование, членствов саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнительобязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемыхим соисполнителей, требованиям, установленным законодательством РоссийскойФедерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документыпредставляются Исполнителем по требованию Заказчика в течение ____ рабочих днейсо дня получения соответствующего требования.
5.4.9. ПредставитьЗаказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок непозднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случаенепредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождениемИсполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечитьконфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходеисполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Исполнительв соответствии с законодательством Российской Федерации обязанпредоставлять информацию третьим лицам.
5.4.11. Исполнятьиные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации иКонтрактом.
5.5. Исполнительгарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него непроводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда опризнании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленнымналогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцатипяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской(бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Исполнителя – физического лица либо у руководителя,членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтераИсполнителя отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (заисключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также вотношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения правазанимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,которые связаны с оказанием Услуги.
6. Гарантии
6.1. Исполнительгарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным вКонтракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность(ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства РоссийскойФедерации ,действующим на момент оказания Услуг.
6.2. Гарантийныйсрок на оказываемые по Контракту Услуги составляет _____ (___) ____________ сдаты подписания Сторонами а кта приемкиоказанных услуг.
Подгарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счетдопущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.
6.3. Еслив период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель(в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их засвой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнемвыявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этомслучае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Исполнительгарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг поназначению в течение всего гарантийного срока.
7. ОтветственностьСторон
7.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленныхКонтрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Контрактом.
Размерынеустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяютсяв соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемогов случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключениемпросрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполненияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренногоКонтрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерацииот 25.11.2013 № 1063.
7.2. Вслучае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправепотребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеняв размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной всрок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Штрафыначисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренныхКонтрактом.
Размерштрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующемпорядке:
2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3млн. рублей;
2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей;
1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполненияИсполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения илиненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеняначисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаетсяКонтрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на датууплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации отцены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренныхКонтрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц – цена Контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителемобязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемкерезультатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
– размер ставки рефинансирования,установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый деньпросрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленнойЦентральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый деньпросрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральнымбанком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждыйдень просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленнойЦентральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафыначисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителемобязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочкиисполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом.
Размерштрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующемпорядке:
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3млн. рублей до 50 млн. рублей;
1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100млн. рублей.
7.4. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту завычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнениеобязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержаниесуммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,предоставленного Исполнителем в соответствии с разделом 8 настоящегоКонтракта.
7.5. УплатаСтороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательствпо Контракту.
7.6. Сторонаосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чтонеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренногоКонтрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы,а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.),действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органовгосударственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленномзаконодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательствпо Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на времядействия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлиялина исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была нев состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечениеисполнения Контракта
8.1. Обеспечениеисполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем егообязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как оказание Услугнадлежащего качества, соблюдения сроков оказания Услуг, оплата неустойки(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта,возмещение ущерба.
Обеспечениеисполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которымзаключается Контракт, является государственное или муниципальное казенноеучреждение.
ИсполнениеКонтракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком исоответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, иливнесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором всоответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операциисо средствами, поступающими Заказчику.
Способобеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
8.2. Размеробеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______процентов) начальной(максимальной) цены Контракта, что составляет _____________(_________) рублей.
Приснижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять процентови более по отношению к начальной (максимальной) цене КонтрактаИсполнитель, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечениеисполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактнойсистеме.
8.3. Исполнительв ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечениеисполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспеченияисполнения Контракта. При этом Исполнитель может изменить способ обеспеченияисполнения Контракта.
8.4. Срокдействия банковской гарантии по «___» ____________ _____ г. Срок действияуказанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока вслучае досрочного исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту .
8.5. В случае, если по каким-либо причинамобеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило своедействие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем егообязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочихдней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставитьЗаказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех жеусловиях и в таком же размере.
Действиеуказанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представленанедостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращениеобеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона оконтрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока,указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушениемКонтракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта потребованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. Вслучае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю . Заказчик осуществляет возврат денежныхсредств на расчетный счет Исполнителя , указанный вКонтракте, после оказания всего объема Услуг в течение _____ (___) рабочих днейс даты подписания Сторонами а кта приемкиоказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качествуоказанных Услуг.
8.8. Обеспечение исполненияКонтракта сохраняет свою силу при изменении законодательства РоссийскойФедерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должнабыть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактнойсистеме.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорноесписание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5(пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежнойсуммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действиябанковской гарантии.
8.10. Всезатраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов пообеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
9. Срокдействия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу содня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатампроведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до«____»_____________20__г. Окончание срока действия Контракта не освобождаетСтороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также отответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контрактможет быть расторгнут:
посоглашению Сторон;
порешению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта отисполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчиквправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерациипорядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. Присущественном нарушении Контракта Исполнителем.
9.4.2. Вслучае просрочки исполнения обязательств по оказанию Услуг более чемна ___ (___) календарных дней.
9.4.3. Вслучае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг – более двух раз болеечем на ____ (___) календарных дней.
9.4.4. Вслучае существенного нарушения требований к качеству оказываемых Услуг(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут бытьустранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляютсянеоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установленияфакта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии илисодержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии,не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. Виных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контрактаустановлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией озакупке требованиям к участникам закупки или представил недостовернуюинформацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему статьпобедителем определения исполнителя.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексомРоссийской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договоравозмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в статье783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время без указания причин приусловии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи782 ГК РФ).
9.6.2. Если Исполнитель неприступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолькомедленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ) .
9.6.3. Если во время оказания Услуг станеточевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправеназначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполненииИсполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполненияКонтракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостаткирезультата Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устраненыИсполнителем либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГКРФ).
9.6.5. Если при нарушении Исполнителем конечного срока оказанияУслуг, указанного в Контракте, исполнение Исполнителем Контракта утратилодля Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе отисполнения Контракта вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечениемэкспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечениемэкспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что порезультатам экспертизы оказанной Услуги в заключении эксперта, экспертнойорганизации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившиеоснованием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. РешениеЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем втечение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается вединой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказнымписьмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному вКонтракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо поадресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчикомподтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требованийнастоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя ободностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащегоуведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о врученииИсполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации оботсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможностиполучения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащегоуведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных днейс даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контрактавступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять)календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя ободностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти)календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решенииоб одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условийКонтракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а такжеЗаказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушенияИсполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчикаот исполнения Контракта.
9.11. Исполнитель вправе принять решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
10. Порядокурегулирования споров
10.1. Всеспоры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением,расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решитьпутем переговоров.
10.2. Вслучае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаютсяв Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. Допередачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороныпримут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна бытьнаправлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана датьписьменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ееполучения.
11. Прочиеусловия
11.1. Всеуведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляютсяв письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении поадресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильнойсвязи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случаенаправления уведомлений с использованием почты датой полученияуведомления признается дата получения отправляющей Сторонойподтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо датаполучения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанномув Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информациидатой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почтезаказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомленийпосредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаютсяполученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контрактсоставлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющиходинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатамэлектронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке,предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. Вслучае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчикапо Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех жеусловиях.
11.4. Приисполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключениемслучаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя поКонтракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,слияния или присоединения.
11.5. Вовсем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуютсязаконодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемымичастями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение№ 1 «Описание объекта закупки»;
приложение№ 2 « А кт приемкиоказанных услуг»;
приложение№ 3 «График оказания услуг».
13. Адреса,реквизиты и подписи Сторон
| Заказчик | Исполнитель |
| | |
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к Контракту
от «__»__________ 20__ г. №____
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
| Заказчик | Исполнитель |
| | |
_______________/ ______________ _______________/ ______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к Контракту
от«__» __________ 20__ г. №____
АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. Новосибирск «___» ________ 20__ г.
______________________________________________________, именуемый (ая) вдальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице____________________________________________________________________________________________,
(должность,ФИО)
действующего на основании_________________________________________________________________________,
(Устава, Положения,Доверенности)
с одной стороны, и_________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании_________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт онижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «__» ______ 20_ г. №______ (далее –Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (несоответствует) требованиям Контракта:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должныбыть оказаны «___» ________ 20___ г., фактически оказаны «___» ________ 20___г.
4. Недостатки оказанных услуг выявлены/невыявлены
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиямиКонтракта,____________________
6. В соответствии с п. _____ Контракта сумма штрафных санкций составляет_________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет:_________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителюс учетом удержания штрафных санкций, составляет________________________________________________________________________________________
8. Результаты оказанных услуг поКонтракту:_________________________________________________
Принял: Сдал:
Заказчик Исполнитель
_______________________ ________________________
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к Контракту
от«__» __________ 20__ г. №____
ГРАФИК ОКАЗАНИЯУСЛУГ
| № п/п | Наименование услуг | Количество (объем) | Срок оказания услуг | Примечание |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Заказчик Исполнитель
_______________/ ______________ _______________/ ______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП МП
_________ ».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от13.11.2015 № 404-п
« УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Новосибирской области
от 31.03.2014 № 126-п
Типовой контракт
на выполнение работ по строительству объектакапитального строительства
для обеспечения нужд Новосибирской области
___________________________________________,именуем__ в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области,в лице _________________________________, действующ___на основании_________________________________________, с одной стороны, и_____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующ___ на основании ___________________________, с другойстороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», ссоблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактнойсистеме), при способе определения Подрядчика _____________ (протокол_______№ ______от _____) заключили настоящий контракт (далее –Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчикаработ по строительству (далее – Работы) объекта капитального строительства_______________ (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки(приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренныхКонтрактом.
1.2. Подрядчикобязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение№ 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанныев Контракте и в Графике производства и оплаты работ (приложение № 3 кКонтракту).
1.3. Выполнение Работ осуществляетсяПодрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации,законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовыхактов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающихтребования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиямиКонтракта.
2. Цена Контракта ипорядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей,
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании_________________________________.
с НДС :
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______(___) рублей (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическимлицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегосячастной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшаетсяна размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения,подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать иперечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчикуплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерациии Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключениемвзносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Источник финансирования: средства областногобюджета Новосибирской области.
2.2. Цена Контракта является твердой и неможет изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контрактавключает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренныхКонтрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,сборов и других обязательных платежей, ________________________________.
2.3. Подрядчик проинформирован, что всоответствии с распоряжением Правительства Новосибирской областиот 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов иукреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки поналоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев,информация может быть передана в Следственное управление Следственногокомитета Российской Федерации по Новосибирской области.
Вариант I . Оплатаединовременным платежом:
2.4. Оплатапроизводится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика,указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема Работв течение ____ (___) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактурыи на основании подписанного Сторонами акта приемки законченного строительствомобъекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту),при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контрактасчитаются исполненными с момента списания денежных средств в размере,установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождениеденежных средств Заказчик ответственности не несет.
Вариант II . Оплата по этапам:
2.4. Оплата производится поэтапно на расчетныйсчет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения соответствующегоэтапа Работ и в размере, предусмотренном Графиком производства и оплаты работ,в течение _______ (___) рабочих дней с даты представления счета,счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта приемки этапастроительства объекта (приложение № 4 кКонтракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качествувыполненных на этапе Работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком нарасчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершениястроительства Объекта в течение ____ (___) рабочих дней с даты подписанияЗаказчиком акта приемки законченного строительством объекта (приложение№ 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему икачеству выполненных Работ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контрактасчитаются исполненными с момента списания денежных средств в размере,установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождениеденежных средств Заказчик ответственности не несет.
Если предусмотрено документацией о закупке:
2.5. ЦенаКонтракта может быть снижена по соглашению Сторон без измененияпредусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иныхусловий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительноесоглашение к Контракту.
Если предусмотрено документацией о закупке:
2.6. По предложению Заказчика предусмотренныйКонтрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения кКонтракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетомположений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контрактапропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной вКонтракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) ценыКонтракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы СтороныКонтракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.
3. Порядоквыполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствиис Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ:_______________________________________.
3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – _________________________.
Вариант I . Работы по строительству осуществляются без выделения этапов:
3.4. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого долженбыть передан результат Работ –__________________________________________________________________.
Вариант II . Работы по строительству осуществляются поэтапно:
3.4. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого долженбыть передан результат Работ –__________________________________________________________________.
Сроки выполнения этапов Работ определяются Графиком производства иоплаты работ.
3.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор заходом и качеством выполняемых Р абот,соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных П одрядчиком материалов, атакже правильностью использования П одрядчикомматериалов З аказчика,не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность П одрядчика .
При обнаруж ении отступлени й от условий Контракта ,которые могут ухудшить качество работ, или ины х недостатк ов Заказчик обязаннемедленно заявить об этом П одрядчику .
3.6. Обязанность по обеспечению Работматериалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несетПодрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны бытьновыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков,установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по строительствуОбъекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы,подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов,изделий, конструкций в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходныематериалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации,должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование,комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполненииРабот, подлежат обязательной передаче Заказчику.
4. Порядок сдачи иприемки выполненных Работ
Вариант I . Единовременнаясдача и приемка результата Работ:
4.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчикомрезультата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в срок,определенный п. 3.4 Контракта, и оформляется подписанием акта приемкизаконченного строительством объекта.
4.2. Подрядчик в срок ____ (___) рабочих дней доокончания выполнения Работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о готовности кпередаче результата Работ;
подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику скомплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описаниемобъекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанностиПодрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для полученияразрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.3. Заказчик не позднее чем в течение ____ (________)рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовностизаконченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатовможет проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могутпривлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику(приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектомисполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит вобязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствиисо статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых дляполучения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и проектом актаприемки законченного строительством объекта (в _______ экземплярах).
В случае непредставления Подрядчикомисполнительной документации Заказчик имеет право отказать в приемке домомента представления указанной исполнительной документации .
4.5. В случае, если в ходе приемки результата Работ будут выявленыотдельные недостатки (дефекты), которые не позволяют производить нормальнуюэксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчиксоставляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень ихарактер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимыйПодрядчику для их устранения. Установленный в протоколе о недостатках(дефектах) срок их устранения при выполнении работ не может превышать___ (___) рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиямиПодрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов),выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные протоколомо недостатках (дефектах) сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола онедостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол,который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный иподписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляетсяПодрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
Вариант II. Сдача и приемка выполненных Работ по этапам:
4.1. Заказчикпроизводит поэтапную приемку выполненных Работ в соответствии с Графикомпроизводства и оплаты работ.
Сдача Подрядчиком и приемка Заказчикомсоответствующего этапа Работ осуществляются в срок, определенный Графикомпроизводства и оплаты работ, и оформляются подписанием акта приемки этапастроительства объекта.
4.2. Подрядчикв срок ____ (___) рабочих дней до даты завершения этапа выполнения работ построительству Объекта обязан:
вручить Заказчику уведомление о завершении этапаРабот и необходимости приступить к приемке результата этапа Работ;
подготовить результаты этапа Работ к сдачеЗаказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии сОписанием объекта закупки.
4.3. Заказчик не позднее чем в течение ___(_________) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика оготовности обязан приступить к приемке результата этапа Работ.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику(приемочной комиссии) этап Работ с комплектом исполнительной документации ипроектом акта приемки этапа строительства объекта (в ______ экземплярах).
4.5. В случае, если в ходе приемки этапа Работ будут выявленыотдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальнуюэксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчиксоставляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень ихарактер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимыйПодрядчику для их устранения. Установленный в протоколе о недостатках(дефектах) срок их устранения при выполнении Работ не может превышать ____(___) рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика попринятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемкиэтапа Работ в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола онедостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такойпротокол. Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках(дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1Контракта.
4.7. В случае непредставленияПодрядчиком исполнительной документации на предъявляемый к приемкеэтап Работ Заказчик имеет право отказать в приемке данного этапа Работ, а такжев приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительнойдокументации.
4.8. Заказчик обязан в течение ____ (___) рабочих дней со дняпредставления акта приемки этапа строительства объекта подписать его илинаправить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании суказанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчикомв соответствии с настоящим пунктом документов производится после устраненияпоследним причин отказа в подписании документов в установленном настоящимпунктом порядке.
Подписание Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта являетсяпромежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшемпредъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этаповРабот и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчикомэтапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта несетПодрядчик.
4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчикомрезультата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются вследующем порядке:
4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчикомзаконченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенныеп. 3.4 Контракта, и оформляются подписанием акта приемки законченногостроительством объекта.
4.9.2. Подрядчик в срок ____ (___) рабочихдней до окончания выполнения Работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о готовности кпередаче результата Работ;
подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику скомплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описаниемобъекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанностиПодрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для полученияразрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.9.3. Заказчик непозднее чем в течение ____ (_________) рабочих дней с даты полученияписьменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительствомОбъекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводитьсяЗаказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,экспертные организации.
4.9.4. Подрядчик предъявляет Заказчику(приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектомисполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит вобязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствиисо статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых дляполучения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и проектом актаприемки законченного строительством объекта (в ____экземплярах).
В случае непредставления Подрядчикомисполнительной документации Заказчик имеет право отказать в приемке домомента представления указанной исполнительной документации.
4.9.5. В случае, если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельныенедостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатациюОбъекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляетпротокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характервыявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчикудля их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчикапо принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком входе приемки результата Работ в установленные протоколом о недостатках(дефектах) сроки.
4.9.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках(дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол, которыйподписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный иподписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляетсяПодрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
5. Права иобязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащегоисполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а такжетребовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требоватьот Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов,предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Вслучае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять иоплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию оходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и техническийнадзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии сОписанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией, условиямиКонтракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
5.1.6. Отказаться от приемки результатаРабот в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством РоссийскойФедерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачиРабот от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременнок исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончаниеих к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннемотказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчикомизменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами,установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в течение3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта необходимую документациюи строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадкиоформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.
Строительная площадка должна быть освобождена отимущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано свыполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провести экспертизу для проверкипредставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренныхКонтрактом.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществленииконтроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта,которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, долженнемедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своегоответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ поКонтракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатитьнадлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включаяпроведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполненияКонтракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомленияо приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядкепродолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работпри необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимаетсяЗаказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих днейоформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Не позднее __ (___) рабочих дней с момента возникновения права требованияот Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчикупретензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней сдаты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной всоответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки(штрафа, пени) в течение __(___) рабочих дней с даты истечения срока для оплатынеустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также вслучае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворениипретензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковоезаявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитаннойв соответствии с законодательством Российской Федерации и условиямиКонтракта.
5.2.8. В течение __ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательствПодрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) завесь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, аименно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствиис законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весьпериод просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа,пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление ссоответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд исковогозаявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлятьтребования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполненияКонтракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своихобязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнитьобязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования ЗаказчикаЗаказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказагаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гарантаисполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправеосуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, еслигарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требованиеЗаказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное доокончания срока действия банковской гарантии.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальностьинформации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств поКонтракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии сзаконодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьимлицам.
5.2.12. Направлять в саморегулируемуюорганизацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил привыполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарноговоздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительногокодекса Российской Федерации.
5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчикуо недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2(двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности,предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписанияЗаказчиком акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапастроительства) на основании представленной Подрядчиком документации.
5.3.2. Требовать своевременной оплатывыполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов,пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчикомобязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения иуточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие привыполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства поКонтракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннемотказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами,установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок,указанный в Контракте.
5.4.2. Качественновыполнить все Работы по строительству Объекта в объеме и в сроки,предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническимиусловиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации,предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика,представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе осложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатовРабот требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также инымтребованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленнымзаконодательством Российской Федерации.
Подрядчикобязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика втечение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запросадокументы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:
5.4.5.1. Наличиевыданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к Работам,являющимся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства.
5.4.5.2. Устранениенедостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийногосрока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.4.5.3. Бесперебойноефункционирование инженерных систем и оборудования при нормальнойэксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполненияКонтракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативноевлияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность ихзавершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику втечение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
5.4.8. Сообщить Заказчику обобнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объектазакупки, проектной и рабочей документацииРабот и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных Работ иувеличения сметной стоимости строительства.
При неполучении от Заказчика ответа на своесообщение в течение _____(______) дней Подрядчик обязан приостановитьсоответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счетЗаказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажетотсутствие необходимости в проведении дополнительных Работ.
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика оневозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренныеКонтрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Принять отЗаказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контрактанеобходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документациии строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачив произвольной форме.
В случае размещения Подрядчиком на строительнойплощадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) началапроизводства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком актаприемки-передачи строительной площадки строительная площадка считается принятойот Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписываетсяЗаказчиком в одностороннем порядке.
5.4.11. Обеспечить исодержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждениестроительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования,строительной техники и другого имущества, необходимых для строительстваОбъекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работпо Контракту до подписания акта приемки законченного строительствомобъекта.
5.4.12. Обеспечитьвыполнение на строительной площадке:
1) мероприятий, предусмотренных проектом организациистроительства, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда итехники безопасности.
5.4.13. ИзвеститьЗаказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами иконструкциями, качество и точность которых невозможно определить послевыполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часадо начала приемки соответствующих Работ.
Приступать к выполнению последующих Работ толькопосле приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов ихосвидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчикав случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием,Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую частьскрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителяЗаказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт.Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4.14. Обеспечить содержаниеи уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением нормтехнической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а такжечистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.15. Обеспечитьвыполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования имеханизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нестиадминистративную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границземельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительнымгенеральным планом.
5.4.16. В 10-дневныйсрок до подписания акта приемки законченного строительством объекта вывезти запределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины,оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другоеимущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временныхсооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этомвывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специальноотведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм итребований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком иприемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачирезультата Работ Подрядчику и приемки его Заказчиком по акту приемкизаконченного строительством объекта.
Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченногостроительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несетПодрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.
5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до датыприемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки додаты ее освобождения.
5.4.19. Заключить договор страхования ответственности за причинениевреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие проведения Работ,указанных в Контракте (строительных рисков).
Подрядчик передает Заказчику копию договорастрахования (страхового полиса), а также платежный документ,подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.
Страхование не освобождает Подрядчика отобязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страховогослучая.
5.4.20. ПредставитьЗаказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок непозднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случаенепредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождениемПодрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.21. Обеспечить конфиденциальностьинформации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств поКонтракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии сзаконодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьимлицам.
5.4.22. Исполнять иные обязанности,предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на моментзаключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводитсяпроцедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании егобанкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленнымналогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцатипяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской(бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Подрядчика – физическоголица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа илиглавного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфереэкономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), атакже в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виделишения права занимать определенные должности или заниматься определеннойдеятельностью, которые связаны с выполнением Работ.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии сОписанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующиминормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков(дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполненияРабот, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжениигарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые поКонтракту Работы составляет _____ (___) ____________ с даты подписанияСторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчикомсвоими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленныхпосле приемки Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность занедостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если недокажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей,неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенногосамим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.4. При обнаружении в течение гарантийногосрока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должензаявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней послеполучения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках(дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируютсяобнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составленияуказанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующийакт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненныхПодрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправепривлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизунесет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установленоотсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиямиПодрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходына экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если онаназначена по соглашению Сторон – всоответствии с соглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на всевремя, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствиенедостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчикдолжен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов),указанных в п.6.3 Контракта,Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок,указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этомЗаказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных вакте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на ихустранение.
6.7. Подрядчик гарантирует возможностьбезопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течениевсего гарантийного срока.
7. ОтветственностьСторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащееисполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несутответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации иКонтрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе,определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (заисключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый деньпросрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения илиненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пенейставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполненияобязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего последня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемыйв следующем порядке:
2,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;
2 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контрактасоставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в томчисле гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иныхслучаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплатенеустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчикомобязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего последня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, иустанавливается Контрактом в размере не менееодной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта , уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяетсяпо формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц – цена контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленныйсрок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основаниидокумента о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этаповисполнения Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
– размер ставки рефинансирования,установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту(количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на датууплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на датууплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставкирефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на датууплаты пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчикомобязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочкиисполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемыйв следующем порядке:
10 процентов цены Контракта в случае, если ценаКонтракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если ценаКонтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1 процент цены Контракта в случае, если цена Контрактасоставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если ценаКонтракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащегоисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправепроизвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки(штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислениюнеустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается наЗаказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени)из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком всоответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени)не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороныили вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых приданных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военныхдействий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденныхв установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащемуисполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключенияКонтракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельстванепосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, атакже которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечениеисполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контрактапредусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств поКонтракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащегокачества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени)за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещениеущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется,если участником закупки, с которым заключается Контракт, являетсягосударственное или муниципальное казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлениембанковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиямзаконодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств науказанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации учитываются операции со средствами, поступающимиЗаказчику.
Способ обеспечения исполнения Контрактаопределяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контрактасоставляет _____% (______процентов) начальной (максимальной) цены контракта,что составляет __________(_______) рублей.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявкена двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной(максимальной) цене контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт,предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37Закона о контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контрактавправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное наразмер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранеепредоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчикможет изменить способ обеспеченияисполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии по«___» ____________ _____ г. Срок действия указанного обеспечения может бытьпрекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполненияПодрядчиком своих обязательств по Контракту .
8.5. Вслучае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта пересталобыть действительным, закончило свое действие или иным образом пересталообеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчикобязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такоеобеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащееобеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действиеуказанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представленанедостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращениеобеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона оконтрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока,указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушениемКонтракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта потребованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполненияПодрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежитвозврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств нарасчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершениястроительства Объекта в течение ____ (___) рабочих дней с даты подписанияЗаказчиком акта приемки законченного строительством объекта (приложение№ 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему икачеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу приизменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизацииПодрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержатьсведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о правеЗаказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, еслигарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требованиеЗаказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное доокончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением иоформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта,несет Подрядчик.
9. Срок действия,порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня егоподписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведенияэлектронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до «____»______________20__г.Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполненияобязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности занарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может бытьрасторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случаеодностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контрактав соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчиквправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерациипорядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. Присущественном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. Вслучае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чемна _________ (___) календарных дней.
9.4.3. Вслучае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз болеечем на _______ (___) календарных дней.
9.4.4. Вслучае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут бытьустранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляютсянеоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобныхнедостатков).
9.4.5. Установленияфакта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии илисодержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии,не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. Виных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчикобязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если входе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствуетустановленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки илипредставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, чтопозволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскойФедерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договорастроительного подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое времядо сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленнойцены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещенияоб отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик неприступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолькомедленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ) .
9.6.3. Если во время выполнения Работы станеточевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправеназначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и принеисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполненияКонтракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условийКонтракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчикомразумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными инеустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчикомконечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнениеПодрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ,пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения ободностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизувыполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке,установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненныхРабот с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчикомтолько при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы взаключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушенияусловий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчикаот исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается вединой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказнымписьмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному вКонтракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо поадресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчикомподтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требованийнастоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннемотказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признаетсядата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанногоуведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчикапо его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанныхподтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признаетсядата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решенияЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единойинформационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказеот исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считаетсярасторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащегоуведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее всилу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10(десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятомрешении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушениеусловий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, атакже Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизыв соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило неприменяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта,которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием дляодностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчиквправе принять решение об одностороннемотказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
10. Порядокурегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие всвязи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признаниемнедействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласиявсе споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешениеАрбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к егоурегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена вписьменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответпо существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта,направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением овручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованиемфаксимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Вслучае направления уведомлений с использованием почты датой полученияуведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения овручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Сторонойинформации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте.При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датойтакого надлежащего уведомления признается дата по истечении14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почтезаказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправленияуведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомлениясчитаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух)экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическуюсилу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукционаКонтракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70Закона о контрактной системе.
11.3. Вслучае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчикапо Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех жеусловиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускаетсяперемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик являетсяправопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридическоголица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотреноКонтрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемымичастями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение№ 1 «Описание объекта закупки»;
приложение№ 2 «Акт приемки законченного строительством объекта»;
приложение№ 3 «График производства и оплаты работ»;
приложение№ 4 «Акт приемки этапа строительства объекта».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
| Заказчик | Подрядчик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» _________ 20__ г. №____
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Заказчик Подрядчик
_______________/ ______________ _______________/ _____________
«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____
АКТ ПРИЕМКИ
ЗАКОНЧЕННОГОСТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
«____»____________ 20____г. г.Новосибирск
_____________________________________________________,именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________________,действующ____ на основании ______________________________________________________,с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем«Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,заключили настоящий акт приемки законченного строительством объекта (далее –Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчиком во исполнение Контракта от«___» ___________ 20___г. №__________ предъявлен Заказчику к приемке__________________________________, расположенныйпо адресу:______________________________________ (далее – Объект).
2. Строительство производилось в соответствии сразрешением на строительство,выданным________________________________________________.
3. В строительстве принимали участие___________________________________________ (наименование субподрядныхорганизаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).
4. Проектно-сметная документация на строительстворазработана генеральным проектировщиком ___________________________(наименованиеорганизации и ее реквизиты), выполнившим ________________________(наименованиечастей или разделов документации) и субподрядными организациями________________(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части иразделы документации).
5. Исходные данные для проектирования выданы_____________________(наименование научно-исследовательских, изыскательских идругих организаций, их реквизиты).
6. Проектно-сметная организация утверждена_______________________ (наименование органа, утвердившего (переутвердившего)проектно-сметную документацию на объект),имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы___________________________________________.
7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:
Начало работ: ____________________________________________________.
Окончание работ:_________________________________________________.
8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объектимеет следующие основные показатели мощности, производительности,производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускнойспособности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.
| Показатель (мощность, производитель-ность и т.п.) | Единица измерения | По проекту | Фактически | ||
| общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
9. На Объекте установлено предусмотренное проектомоборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен вприложении к настоящему Акту).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячеговодоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения исвязи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями –городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователейгородских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящемуАкту).
11. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметнойдокументации:
| Всего | | руб. | | коп. | |
| в том числе: | | | | ||
| стоимость строительно-монтажных работ | | руб. | | коп. | |
| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря | | руб. | | коп. | |
| Стоимость принимаемых основных фондов | | руб. | | коп. | |
| в том числе: | | | | ||
| стоимость строительно-монтажных работ | | руб. | | коп. | |
| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря | | руб. | | коп. | |
13. Сумма,подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта_______________________________________________________________.
14. Всоответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
15. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафныхсанкций, составляет _____________________________________________.
16. Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему переданПодрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документациив соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовкакоторых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющегостроительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта вэксплуатацию.
17. Дополнительные условия_________________________________________.
| Объект сдал | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| Объект принял | ____________ | | ______________ | | __________________________________ |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| Заказчик | Подрядчик |
| | |
_______________/ ______________ _______________/______________
«___» ____________ 20__ г. «___»___________ 20__ г.
МП МП
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к Контракту
от «__»__________ 20__ г. №_______
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ОПЛАТЫ РАБОТ
| № п/п | Этапы выполнения работ | Сроки выполнения работ | Номер/пункт локального сметного расчета | Наименование работ | Размер оплаты в процентах от цены Контракта | |
| начало выполнения | окончание выполнения | |||||
| 1 | I этап | ____________ | _______ 20__г. | | | ___ |
| | | |||||
| | | |||||
| 2 | II этап | _______ 20__г. | _______ 20__г. | | | ___ |
| | | |||||
| | | |||||
| …. | | | | | | ___ |
| № | № этап (включая приемку законченного строительством Объекта) | | | | | ___ |
| | | |||||
| | | |||||
| Всего | 100 | |||||